Резолютивная часть решения от 22 марта 2022 г. по делу № А65-19339/2021Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1615/2022-63199(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-19339/2021 г. Казань 22 марта 2022 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску истца - некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президент Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику - индивидуальному предпринимателю Манукян Мяснику Умршатовичу, с.Новошешминск, (ОГРНИП 313167701800028 , ИНН <***>) при участии третьего лица - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" об обязании предоставить документы, о взыскании 1 733 рублей 02 копеек неустойки (штрафа) и 89 601 рублей 20 копеек неустойки (пени), с участием представителей: от истца – ФИО2, по доверенности № 118 от 02.06.2021г., от ответчика и третьего лица – не явились, извещены руководствуясь статьями 110, 112, 150, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказ от иска в части требования об обязании предоставить документы, необходимые для ввода объекта «1 –квартирный жилой дом № 16А по ул.Школная с.Карамышево Черемшанского района» в эксплуатацию принять, производство по делу в указанной части прекратить. В оставшейся части иск удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателю Манукян Мясника Умршатовича, с.Новошешминск, (ОГРНИП 313167701800028, ИНН <***>) в пользу некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президент Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 85 268 рублей 52 копеек неустойки (пени) и 3 410 рублей 72 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президент Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) выдать справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 4 384 рублей 64 копеек. Электронная подпись действительна. Решение мДожаненты еб ЭыПть: Уодбожстаовлеорявюащниой цве нтОр ФдиГБнУн ИаАдцЦ аСтуыдейбн оагорбитражный апелляционный суд в месячный срок. департамента Дата 14.04.2021 6:30:17 ПредседательствующийК осмууд вьыяда на Сотов Артем С. Сотов Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:Некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд при Президент Республики Татарстан", г.Казань (подробнее)Ответчики:ИП Манукян Мясник Умршатович, с.Новошешминск (подробнее)Судьи дела:Сотов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
