Решение от 9 февраля 2024 г. по делу № А53-44387/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-44387/23
09 февраля 2024 г.
г. Ростов-на-Дону



Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2024 г.



Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи З.П. Бутенко

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № А53-44387/23

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ГлавСтройПроект" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Дорожник" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании,

при участии:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности № 1 от 22.06.2022,

от ответчика: представитель не явился,



установил:

общество с ограниченной ответственностью "ГлавСтройПроект" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Дорожник" о взыскании задолженности за выполненные работы по договору от 01.01.2023 № 87/22-3СП в размере 861 878 рублей, неустойки в размере 80 853,22 рублей (уточненные требования).

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, письменный отзыв не направил.

Поскольку, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неявка в судебное заседание представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте разбирательства дела, не является препятствием для рассмотрения дела по имеющимся материалам, суд считает возможным рассмотреть исковое заявление по существу в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

Между ООО «ГлавСтройПроект» (Подрядчик) и ООО «Дорожник» (Заказчик) заключен договор подряда № 87/22-ЗСП от 01.01.2023 на оказание услуг по содержанию элементов обустройства участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

В соответствии с пунктами 8.1.-8.3. договора, оплата оказанных услуг по договору производится ежемесячно после оказания подрядчиком услуг в соответствии с графиком исполнения договора (приложение № 3 к договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата услуг производится на основании подписанных сторонами актов оказанных услуг и справок о стоимости оказанных услуг и выставленного исполнителем счета на оплату.

Ежемесячные платежи в рамках договора осуществляются заказчиком на основании предъявленных подрядчиком и принятых заказчиком объемов оказанных услуг в порядке, установленном условиями договора. Заказчик осуществляет платеж с течение 30 календарных дней с момента подписания актов оказанных услуг и справки о стоимости оказанных услуг.

Истец указывает, что 30.07.2023 сторонами подписан акт об оказанных услуг (КС-2) и справка о стоимости оказанных услуг № 6 на общую сумму 3 123 756 рублей, в том числе НДС 20%.

Заказчик 07.07.2023 произведена частичная оплат стоимость принятых работ по договору в размере 1 561 878 рублей, в связи с чем образовалась задолженность в размере 1 561 878 рублей.

Сторонами проведена сверка взаимных расчетов за январь 2023 - июль 2023 года, по результатам которой составлен акт, подписанный сторонами без возражений. Задолженность ответчика перед истцом по состоянию на 31.07.2022 составила 1 561 878 рублей.

Пунктом 11.3 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В связи с нарушением сроков оплаты оказанных услуг, истцом произведено начисление неустойки за период с 01.08.2023 по 30.11.2023 в размере 80 853,22 рублей.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 29.09.2023 № 398 о необходимости погашения задолженности. Данная претензия была оставлена ответчиком без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела, истец заявленные требования уточнил, просил взыскать с ответчика задолженность за выполненные работы по договору от 01.01.2023 № 87/22-3СП в размере 861 878 рублей, неустойку в размере 80 853,22 рублей.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (п. 2 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно положениям статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Как следует из материалов дела, истцом по договору подряда № 87/22-ЗСП от 01.01.2023 выполнены работы по содержанию элементов обустройства автомобильных дорог в Волгоградской области на сумму 3 123 756 рублей, что подтверждается актом оказанных услуг № 6 от 30.06.2023, а также справкой формы КС-3 от 30.06.2023 №6, подписанными сторонами без замечаний и возражений.

Оплата выполненных работ по договору ответчиком произведена частично в сумме 2 261 878 рублей. Таким образом, задолженность составляет 861 878 рублей (3 123 756 рублей – 1 561 878 рублей – 700 000 рублей).

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заказчик доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме, а также наличия обстоятельств, освобождающих его от исполнения данной обязанности, не представил.

В силу части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из приведенных норм права следует, что представленные истцом доказательства ответчик должен был прямо оспорить, в противном случае, они считаются признанными ответчиком.

Вместе с тем, ответчиком бремя доказывания не исполнено, факт выполнения работ и сумма задолженности, по существу не оспорены.

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании задолженности в размере 861 878 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Кроме того, при рассмотрении дела истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за период с 01.08.2023 по 30.11.2023 в размере 80 853,22 рублей.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 11.3 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

При указанных обстоятельствах, требование о взыскании неустойки заявлено правомерно.

Истцом начисление неустойки произведено за период с 01.08.2023 по 30.11.2023 в размере 80 853,22 рублей.

Поскольку материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору, расчет неустойки соответствует условиям договора, судом проверен и признан верным, требование истца о взыскании 80 853,22 рублей пени подлежит удовлетворению в полном объеме.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика с взысканием в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожник" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГлавСтройПроект" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) - 861 878 рублей долга, 80 853,22 рублей пени, а также 29 427,31 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья З.П. Бутенко