Резолютивная часть решения от 26 октября 2025 г. по делу № А27-24183/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-24183/2024

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

резолютивная часть

27 октября 2025 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе:

судьи Останиной В.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Чиликиной Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей: от истца по доверенности от 13.05.2025 ФИО1,

от ответчика по доверенности от 01.07.2024 ФИО2, третьего лица (16.10.2025) ФИО3

дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсиб», г.Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «ТС-Спецстрой», г.Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности и неустойки,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4, г.Новокузнецк, Кемеровская область, ФИО5, г.Новокузнецк. Кемеровская область, ФИО3, г.Новокузнецк, Кемеровская область; ФИО6, г.Новокузнецк, Кемеровская область,

руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 10, 167-171, частью 2 статьи 176, статьями 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Производство по делу в части требования о взыскании 100 000 руб. задолженности по договору подряда № 1 от 20.05.2024 прекратить.

Исковые требования в остальной части удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТС-Спецстрой», г.Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсиб», г.Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) 84 135 руб. 17 коп. задолженности, 632 466 руб. неустойки (на 27.10.2025), с дальнейшим начислением неустойки на сумму долга (84 135 руб. 17 коп.), начиная с 28.10.2025 по день фактического исполнения обязательства в размере 0.1% в день, а также 79 686 руб. 47 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсиб», г.Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 1 627 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 1 месяца путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья В.В. Останина