Резолютивная часть решения от 22 июля 2024 г. по делу № А40-76786/2024Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Дело № А40-76786/2024-52-582 г. Москва 22 июля 2024 года Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Будагиловой Б.Б. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» (Московская область, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2013, ИНН: <***>) о взыскании неустойки в размере 1 202 199,80 руб. по договору строительного подряда № 267764/МКС от 13.01.2022, при участии: от истца – ФИО1 (паспорт, диплом, доверенность от 18.07.2022), от ответчика – ФИО2 (паспорт, диплом, доверенность от 16.02.2023). Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» (ИНН: <***>) в пользу публичного акционерного общества «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (ИНН: <***>) неустойку в размере 486 223,03 руб., госпошлину в размере 25 022 руб. В остальной части отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: Р.Е. Галиева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ПАО "Россети Московский регион" (подробнее)Ответчики:ООО "Энергосистемы" (подробнее)Судьи дела:Галиева Р.Е. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
