Резолютивная часть решения от 10 июня 2024 г. по делу № А43-34153/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-34153/2023

г. Нижний Новгород 10 июня 2024 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Годухина Артема Евгеньевича (шифр 59-835) при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сосиной Анастасией Владимировной, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Главк" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), город Нижний Новгород,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Капиталстройинвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), город Нижний Новгород,

о взыскании 2 513 473 рублей 27 копеек,

а также по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Капиталстройинвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), город Нижний Новгород, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Главк" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), <...> 418 рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 171, 176, 180, 181, 182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Капиталстройинвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), город Нижний Новгород, в пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Главк" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), <...> 489 руб. 90 коп. долга, 18 135 руб. 31 коп. пени, пени с неоплаченной суммы долга начиная с 08.11.2023 по день оплаты из расчета 0,1% за каждый день просрочки, 13 763 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины, а всего 963 388 руб. 21 коп.

В остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Главк" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), город Нижний Новгород, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Капиталстройинвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), <...> 417 руб. 85 коп. пени, а также 18 848 руб. 00 коп. госпошлины, а всего 811 265 руб. 85 коп.

В остальной части отказать. Произвести зачет первоначального и встречного исков, в результате которого:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Капиталстройинвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), город Нижний Новгород, в пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Главк" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), <...> 122 руб. 36 коп. долга, пени с неоплаченной суммы долга начиная с 08.11.2023 по день оплаты из расчета 0,1% за каждый день просрочки.

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого акта, при условии, что он был предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья А.Е. Годухин