Резолютивная часть решения от 24 октября 2018 г. по делу № А76-28719/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А76-28719/2018
г. Челябинск
24 октября 2018 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций», ОГРН <***>, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «ДомоСтрой», ОГРН <***>, г. Челябинск,

о взыскании 128 573 945 руб. 39 коп., при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – представителя по доверенности № 07/18 от 17.01.2108 по 31.12.2018, предъявлен паспорт; ФИО3 – представителя по доверенности № 08/18 от 17.01.2018 по 31.12.2018, предъявлен паспорт.

Руководствуясь ст. ст. 110,167, 168, ч.2 ст. 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций», ОГРН <***>, г. Челябинск, удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ДомоСтрой», ОГРН <***>, г. Челябинск в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций», ОГРН <***>, г. Челябинск, основной долг в сумме 60 333 641 руб. 48 коп., неустойку в сумме 68 240 303 руб. 91 коп. за период с 13.12.2016 по 01.09.2018 и далее с 02.09.2018 производить начисление неустойки в размере 0,2%

за каждый день просрочки по день фактического перечисления суммы задолженности, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины – 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Бахарева