Резолютивная часть решения от 3 сентября 2024 г. по делу № А29-9866/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru,  е-mail: info@komi.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ  ЧАСТЬ  РЕШЕНИЯ

Дело № А29-9866/2024
04 сентября 2024 года
г. Сыктывкар



Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи А. Е. Босова

рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Трест-56»

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

к некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>),

о взыскании 515 415 рублей 74 копеек неосновательного обогащения, возникшего на стороне ответчика вследствие неправомерного удержания неустойки при расчёте по договору подряда от 17.03.2023 № СМР/10-7/2022; истец просит применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снизить неустойку, исчислив её по ставке 0,1 %.


Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167 — 171, 180, 181, 226 — 229 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



РЕШИЛ:

1.       Удовлетворить ходатайство истца о снижении неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.       Исковые требования удовлетворить полностью.

3.       Взыскать с некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Трест-56» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 515 415 рублей74 копейки задолженности.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя.

4.       Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.


Судья                                                                                             А. Е. Босов