Постановление от 2 мая 2018 г. по делу № А40-174087/2017

Д Е В Я Т Ы Й  А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й  С У Д

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-174087/17
03 мая 2018 года
г. Москва



Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2018 года

Полный текст постановления изготовлен 03 мая 2018 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

Судей: Фриева А.Л., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения г Москвы на решение Арбитражного суда г.Москвы от 26.12.2017 по делу №А40-174087/17, принятое судьей Пономаревой Т.В. (56-1370)

по иску ГКУ ИАЦ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ОГРН <***>, ИНН <***>, 107078, <...> / стр 1) к АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 115280, <...> ) о взыскании неустойки в размере 29 342 948,38 руб. третье лицо: ООО "Пост Модерн Текнолоджи" и по встречному иску АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 115280, <...>) к ГКУ ИАЦ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ОГРН <***>, ИНН <***>, 107078, <...> / стр 1) о взыскании денежных средств в размере 29 702 346,77 руб.,


при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 11.01.2018г.,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 29.12.2017г.,

от третьего лица: ФИО4 по доверенности от 20.03.2018г., 



УСТАНОВИЛ:

ГКУ ИАЦ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" о взыскании неустойки в размере 29 342 948,38 руб. на основании государственного контракта от 31.10.2014 №ЗР2/01732000001414001298.

АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" обратилось со встречным иском к ГКУ ИАЦ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ о взыскании задолженности в размере 29 702 346,77 руб. на основании государственного контракта от 31.10.2014 №ЗР2/01732000001414001298.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2017 в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен.

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, истец по первоначальному иску обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное выше решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представителями сторон заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, представлено мировое соглашение от 26.04.2018.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд утверждает мировое соглашение, заключенное сторонами, если оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

            Поскольку мировое соглашение от 26.04.2018, заключенное между ГКУ ИАЦ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ и АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98", не противоречит закону и не нарушает права других лиц, оно подлежит утверждению, а производство по настоящему делу прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 138-142, 150 ч. 2, 176, 266 – 268, 269 271 АПК РФ,  апелляционный суд  



ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 26.04.2018, заключенное между ГКУ ИАЦ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ и АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98", на следующих условиях, согласованных сторонами:

1.         Ответчик по первоначальному иску признает просрочку исполнения обязательств в период с даты окончания срока исполнения обязательств по дату истечения срока действия контракта (с 01.11.2015 по 31.12.2015) в количестве 61 календарного дня и обязуется оплатить неустойку Истцу в размере 2 627 172,58 руб. (Два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят два) руб. 58 коп. Истец по первоначальному иску отказывается от требований по неустойке в остальной части.

2.         Истец по первоначальному иску обязуется оплатить Ответчику стоимость выполненных работ по 4 этапу контракта в размере 29 702 346,77 (Двадцать девять миллионов семьсот две тысячи триста сорок шесть) рублей 77 копеек.

3.         Стороны договорились произвести зачет взаимных требований на сумму 2 627 172, 58 руб. (Два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят два) руб. 58 копеек, в результате которого сумма, подлежащая оплате Истцом по первоначальному иску Ответчику по первоначальному иску составляет 27 075 174,19 (Двадцать семь миллионов семьдесят пять тысяч сто семьдесят четыре) руб. 19 коп.

4.         Оплата в размере, указанном в пункте 3 настоящего мирового соглашения производится Истцом по первоначальному иску в течение 10 рабочих дней.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2017 по делу №А40-174087/17 отменить. Производство по делу прекратить.

Возвратить ГКУ ИАЦ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ из федерального бюджета Российской Федерации половину государственной пошлины в размере 84 857 руб. 50 коп., перечисленной по платежному поручению от 12.09.2017 №721.

Возвратить АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 87 678 руб. 00 коп., перечисленную по платежному поручению от 10.11.2017 №1095.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.



Председательствующий судья                                                             Б.П. Гармаев



Судьи                                                                                                          А.Л. Фриев



И.А. Титова