Резолютивная часть решения от 21 августа 2017 г. по делу № А40-76644/2017Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское 64_16816112 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-76644/17-64-688 21 августа 2017 г. г. Москва Арбитражный суд в составе судьи Чекмаревой Н.А., при ведении протокола секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску ИП ФИО2 к ГУП г. Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г. Москвы о взыскании неустойки по договору при участии: согласно протоколу Р Е Ш И Л : Принять частичный отказ от исковых требований в размере 251 212 (двести пятьдесят одна тысяча двести двенадцать) руб. 50 коп. Прекратить производство по делу в указанной части. Взыскать с ГУП г. Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г. Москвы в пользу ИП ФИО2 неустойку в размере 358 050 (триста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят) руб., штраф в размере 230 615 (двести тридцать тысяч шестьсот пятнадцать) руб., а также расходы по госпошлине в размере 19 386 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) руб. Возвратить из федерального бюджета госпошлину в размере 2 512 (две тысячи пятьсот двенадцать) руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: Н.А. Чекмарева Суд:АС города Москвы (подробнее)Ответчики:ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения г.Москвы" (подробнее)Судьи дела:Чекмарева Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
