Резолютивная часть решения от 8 октября 2018 г. по делу № А56-80156/2018




Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения



08 октября 2018 года Дело № А56-80156/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Евдошенко А.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "ВОЙМАКС"ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Версаль&К"

о взыскании 494 420 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ на основании договора строительного подряда № 21/06-2016 от 22.07.2017 и Дополнительных соглашений №1 от 25.08.2016, №2 от 25.08.2016, № 4 от 29.08.2016, согласно п. 13.1 договора, исходя из расчета ставки 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ, согласно п. 6.1 договора.


Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив доводы истца в обоснование заявленных требований, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме.


Руководствуясь статьями 309, 310, 329, 330, 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации



решил:


Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Версаль&К" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ВОЙМАКС" 494 420 руб. неустойки.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Версаль&К" в доход федерального бюджета 12 888 руб. государственной пошлины.


Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.


Судья Евдошенко А.П.



Суд:

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)

Истцы:

ООО "ВОЙМАКС" (ИНН: 7801309259 ОГРН: 1167847217306) (подробнее)

Ответчики:

ООО "Версаль&К" (ИНН: 6027166131 ОГРН: 1156027008950) (подробнее)

Судьи дела:

Евдошенко А.П. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

По договору подряда
Судебная практика по применению норм ст. 702, 703 ГК РФ