Резолютивная часть решения от 26 июня 2025 г. по делу № А23-3526/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, <...>; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: <***>, 599-457;

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ




Дело №А23-3526/2025
27 июня 2025 года
г. Калуга
Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ивановой Е.В., рассмотрев в порядке упрощённого производства дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фридом» (119330, <...>, этаж подземный 5 ком. 330, ОГРН <***>, ИНН <***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «Эдбл Текнолоджиз» (248903, Калужская область, г. Калуга, <...>, ком. 1, ОГРН <***>, ИНН <***>),

о взыскании денежных средств по договору № МОС-КП-1683Г от 17.02.2023 в сумме 772 556 руб. 50 коп., в том числе задолженности в сумме 222 615 руб., неустойка за период с 20.08.2024 по 24.02.2025 в сумме 549 941 руб. 50 коп.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эдбл Текнолоджиз» (ИНН <***>), г. Калуга, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фридом» (ИНН <***>), г. Москва, задолженность в сумме 222 615 руб., неустойку в сумме 21 816 руб. 27 коп., почтовые расходы в сумме 88 руб. 23 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 20 200 руб. 89 коп.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фридом» (ИНН <***>), г. Москва, из федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 104 руб. 23 коп., уплаченную по платежному поручению №193 от 24.03.2025.

По заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.


            Судья                                                                                              Е.В. Иванова