Резолютивная часть решения от 12 декабря 2018 г. по делу № А71-3162/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А71-3162/2018
г. Ижевск
12 декабря 2018 года
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭЙРКУЛ» (ул. Шпалерная, д. 32, литер А, помещение 6-Н, Санкт-Петербург, 191123, ОГРН <***>, ИНН <***>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военное-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 7 546 000 рублей долга по договору поставки оборудования от 08.06.2016 № 1352

и встречное исковое заявление федерального государственного унитарного предприятия «Главное военное-строительное управление № 8» к обществу с ограниченной ответственностью «ЭЙРКУЛ» о взыскании 4 732 420 рублей неустойки по договору от 08.06.2016 № 1352.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Салаватский химический завод» (ул. Молодогвардейцев, д. 30, г. Салават, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148,

г. Ижевск, 426076, ОГРН 1021801655523) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭЙРКУЛ» (ул. Шпалерная, д. 32, литер А, помещение 6- Н, Санкт-Петербург, 191123, ОГРН 1027809202035, ИНН 7825124257) 7 230 574 рубля 84 копейки долга, а также 58 191 рубль 47 копеек в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭЙРКУЛ» (ул. Шпалерная, д. 32, литер А, помещение 6-Н, Санкт-Петербург, 191123, ОГРН <***>, ИНН <***>):

в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) 4 732 420 рублей неустойки;

в доход федерального бюджета 46 662 рубля государственной пошлины.

Произвести зачет встречных требований по первоначальному и встречному искам.

С учетом произведенного зачета взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭЙРКУЛ» (ул. Шпалерная, д. 32, литер А, помещение 6-Н, Санкт- Петербург, 191123, ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 556 346 рублей 31 копейку.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭЙРКУЛ» (ул. Шпалерная, д. 32, литер А, помещение 6-Н, Санкт-Петербург, 191123, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 46 662 рубля государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья А.Н. Березина