СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 августа 2022 г. по делу № А40-137828/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

3_33026234

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 137828/2022-3-1012
г. Москва
22 августа 2022 г.
Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА-ЦЕНТР" (190020, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ ВН.ТЕР.Г., БУМАЖНАЯ УЛ., Д. 16, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 306-307, ПОМЕЩ. ЧАСТЬ 22-Н, ОГРН: 1157746016405, Дата присвоения ОГРН: 12.01.2015, ИНН: 7719104957) к акционерному обществу "МОНОЛИТ-ФУНДАМЕНТСТРОЙ" (123007, ГОРОД МОСКВА, 3-Й ХОРОШЁВСКИЙ ПРОЕЗД, 1А, СТР.2, ОГРН: 1037739103566, Дата присвоения ОГРН: 16.01.2003, ИНН: 7714266785) о взыскании задолженности по договору подряда № 17/6-10 от 17.10.2019 г. в размере 3 315 110,89 руб., неустойки в размере 663 022,17 руб., а также, встречное исковое заявление о взыскании пени по Договору № 17/6-10 от 17.10.2019г. в размере 4 944 836 руб. 12 коп.,

В судебное заседание явились: От истца: Гонтарь Н.О. дов. от 09.01.2022г. диплом От ответчика: Рясина А.С. дов. от 18.04.2022г. диплом

РЕШИЛ:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "МОНОЛИТ-ФУНДАМЕНТСТРОЙ" (123007, ГОРОД МОСКВА, 3-Й ХОРОШЁВСКИЙ ПРОЕЗД, 1А, СТР.2, ОГРН: 1037739103566, Дата присвоения ОГРН: 16.01.2003, ИНН: 7714266785) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА-ЦЕНТР" (190020, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ ВН.ТЕР.Г., БУМАЖНАЯ УЛ., Д. 16, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 306-307, ПОМЕЩ. ЧАСТЬ 22-Н, ОГРН: 1157746016405, Дата присвоения ОГРН: 12.01.2015, ИНН: 7719104957) задолженность в размере 793 779 (Семьсот девяносто три тысячи семьсот семьдесят девять) руб. 20 коп., задолженность по возврату гарантийного удержания в размере 2 521 331 (Два миллиона пятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать один) руб. 69 коп., неустойку по состоянию на 31.03.2022 г. в размере 158 755 (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 84 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 37 454 (Тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб. 16 коп.

В удовлетворении остальной части первоначального иска- отказать. В удовлетворении встречного иска – отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А. А. Федоточкин