Резолютивная часть решения от 21 ноября 2023 г. по делу № А50-29198/2021Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 224_4604355 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А50-29198/2021 21 ноября 2023 года город Пермь Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой Е.А., секретарем ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Корпорация развития Пермского края" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 21.04.2006, ИНН: <***>) к ответчику: акционерному обществу "Стройтрансгаз" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: <***>) о взыскании неустойки руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества "Стройтрансгаз" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества "Корпорация развития Пермского края" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 21.04.2006, ИНН: <***>) 10 000 000 руб. неустойки, 200 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, 1 500 000 руб. расходов за проведение судебной экспертизы. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края Судья О.В.Кудинова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ" (подробнее)Ответчики:АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" (подробнее)Иные лица:ООО " Бизнес Эксперт" (подробнее)Пермское краевое отделение общероссийского общественного Фонда "Центр качества строительства" (подробнее) ПООООФ "Центр качества строительства" (подробнее) Судьи дела:Кудинова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
