Решение от 24 сентября 2024 г. по делу № А03-8768/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Решение

Дело № А03-8768/2024
г. Барнаул
25 сентября 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 25 сентября 2024 года.


Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Ли Э.Г., при ведении протокола секретарем Антарадоновой О.И., с использованием средств аудиозаписи рассматривает в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго» (656002, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (660021, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании заключить договор об осуществлении технологического присоединения согласно заявки от 01.11.2023, и взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 000,00 руб.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Крио Алтай» (656067, <...> зд. 23 стр. 1, помещ. н7/304, ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1, по доверенности №10 от 10.02.2023, диплом, ФИО2, по доверенности №5 от 01.02.2024, диплом,   

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 28.04.2022 300/113/22/101 сроком по 28.04.2025, удостоверение, диплом,

от третьего лица – не явился, извещен. 



У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «СК Алтайкрайэнерго» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании заключить договор об осуществлении технологического присоединения согласно заявки от 01.11.2023.

В основании иска указано, что в целях увеличения объема максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств ООО «Гранд-Крио Алтай» к сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» объекта потребителя: ресторана, расположенного по адресу: <...> 900 м. на юго-запад от ул. Центральная, д. 56, участок 1, с кадастровым номером 22:64:020203:639, компания, обратилась в общество с соответствующей заявкой, которая была неправомерно отклонена.    

Определением от 24.05.2024 суд принял заявление к рассмотрению и назначил предварительное судебное заседание.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Крио Алтай».

Согласно части 4 статьи 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Определением от 24.05.2024 суд разъяснил сторонам, что в случае неявки сторон в предварительное судебное заседание и отсутствии возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершит предварительное судебное заседание и откроет судебное заседание арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания.

При отсутствии возражений суд,  на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что возражает против удовлетворения заявленных требований; из заявки истца от 01.11.2023 на присоединение энергопринимающих устройств (пункт 4 заявки) следует, что заявка подана в связи с «увеличением объема максимальной мощности линейного сооружения»; при этом, основание направления заявки не указано; в этой связи, установить причину обращения истца с заявкой на увеличение максимальной мощности невозможно; требование о понуждении к заключению договора может быть удовлетворено только в том случае, если ответчиком допускается необоснованное, то есть в отсутствие фактических и правовых оснований для отказа, уклонение от заключения договора; ПАО «Россети Сибирь» не допущено необоснованное уклонение от заключения договора;  истцу был направлен ответ на обращение, в котором было обращено внимание на необходимость указания в заявке основания ее подачи; заявка истцом исправлена не была; заявка не соответствует требованиям пунктов 13 (1), 41 Правил № 861.

Третье лицо ООО «Гранд-Крио Алтай» в отзыве на исковое заявление указало, что 12.10.2023 ООО «Гранд-Крио Алтай» обратилось к АО «СК Алтайкрайэнерго» с заявкой на увеличение максимальной мощности (на 2245 кВт) ранее присоединенных энергопринимающих устройств к сетям истца ресторана, расположенного по адресу: <...> 900 м. на юго-запад от ул. Центральная, д. 56, участок 1, с кадастровым номером 22:64:020203:639; потребность в увеличении мощности необходима для дальнейшего развития бизнеса и расширения перечня оказываемых услуг потенциальным клиентам; АО «СК Алтайкрайэнерго» правомерно направило в адрес ответчика заявку на увеличение максимальной; в заявке истца от 01.11.2023 указано о цели заключения договора об осуществлении технологического присоединения, а именно: в связи с увеличением объема максимальной мощности до величины 2395 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности 150 кВт), приложены все необходимые документы;  таким образом, истцом соблюдены требования Правил № 861, в том числе указано о необходимости заключения договора об осуществлении технологического присоединения для увеличения мощности по существующим точкам присоединения, а не о заключении данного договора по новым точкам присоединения; полагает, что изначально основания обращения истцом были указаны в заявке верно, уклонение ответчика является необоснованным; требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истец представил уточненное исковое заявление в части обязания ответчика заключить с истцом договор об осуществлении технологического присоединения согласно заявки последнего от 01.11.2023 в редакции, приложенной к данному ходатайству.

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уточненное заявление к своему производству.

Ответчик представил дополнительный отзыв, в котором указал, что на основании акта об осуществлении технологического присоединения № 7800596696 от 30.12.2020 ранее присоединенная мощность по вышеуказанному объекту составляет 150 кВт, уровень напряжения 10 кВ по II категории надежности; основной точкой присоединения является ПС 110 кВ «Белокурихинска» №32, КЛ-10 кВ, Л-32-3, опора №300/1; резервная точка присоединения предоставляется от ПС 35 кВ «Сычевская» №97, ВЛ-10 кВ, Л-97-17, опора №171; ранее был заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 20.2200.1929.21 от 18.05.2022; максимальная мощность по данному договору и акту составляет 4150 кВт, уровень напряжению 10 кВ по Ш категории надежности;  источником питания и точкой присоединения; является ПС 35 кВ «Сычевская» № 97, ВЛ-10 кВ, Л-97-17, опора №171; соответственно, от ПС 35 кВ «Сычевская» № 97, ВЛ-10 кВ, Л-97-17, опора №171 АО «СК «Алтайкрайэнерго» имеет в своем распоряжении максимальную мощность 4300 кВт; по данным контрольных замеров, проводимых в декабре 2023 и в июне 2024 годов, было выявлено, что по линии Л-97-17 ПС 35 кВ «Сычевская» № 97 используется 87 кВт и 56 кВт соответственно; ввиду того, что позиция истца противоречит Правилам № 861, при буквальном толковании положений которых явствует, что основание подачи заявки указывается заявителем в обязательном порядке, проект договора в адрес заявителя направлен быть не может; из заявки истца от 01.11.2023 на присоединение энергопринимающих устройств (пункт L заявки) следует, что данная заявка подана в связи с «увеличением объема максимальной мощности линейного сооружения»; при этом, основание направления заявки не указано; установить причину обращения истца с заявкой на увеличение максимальной мощности невозможно.

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме с учетом уточненного искового заявления.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал.

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, проанализировав обстоятельства спора и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, АО «СК Алтайкрайэнерго» (истец) обратилось в филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (ответчик) с заявкой от 01.11.2023 (сопроводительное письмо от 02.11.2023 № СК/2997-исх) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (далее - заявка), расположенных по адресу: <...> 092 м. на юго-запад от ул. Центральная, д. 56, в кадастровом квартале 22:64:020203:279, в связи с увеличением объема максимальной мощности линейного сооружения - линии электропередачи ЮкВ, на основании поступившей в адрес Истца заявки потребителя ООО «Гранд-Крио Алтай» от 12.10.2023 на увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств к сетям АО «СК Алтайкрайэнерго» объекта потребителя: ресторана, расположенного по адресу: <...> 900 м. на юго-запад от ул. Центральная, д. 56, участок 1, с кадастровым номером 22:64:020203:639.

Согласно акту об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2020 № 7800596696, приложенному к заявке, в рамках существующего технологического присоединения у АО «СК Алтайкрайэнерго» определены две точки присоединения:

- контактные зажимы провода на изоляторах разъединителя Р-97-17-3 10 кВ опоры №171 ВЛ 10 кВ JI-97-17, уровень напряжения 10 кВ;

- контактные зажимы провода на изоляторах разъединителя Р32-3-2 10 кВ опоры №300/1 KJ1 10 кВ JI-32-3, уровень напряжения 10 кВ.

Актом предусмотрено, что подключение произошло по II категории надёжности, общая максимальная мощность указанных точек присоединения составила 150 кВт, при этом одномоментное использование мощности по всем точкам присоединения не должно превышать 150 кВт.

В связи с подачей ООО «Гранд-Крио Алтай» в адрес АО «СК Алтайкрайэнерго» заявки от 12.10.2023 на увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, АО «СК Алтайкрайэнерго» были выданы ООО «Гранд-Крио Алтай» технические условия от 23.10.2023 № 111013/23-02, предусматривающие увеличение мощности объекта потребителя на 2 245 кВт.

АО «СК Алтайкрайэнерго», руководствуясь п.п. 13 (1), 41 Правил № 861, направило в адрес Ответчика Заявку на увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств только по одной точке присоединения, указанной в акте об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2020, а именно контактные зажимы провода на изоляторах разъединителя Р32-3-2 10 кВ опоры №300/1 КЛ 10 кВ Л-32-3.

В Заявке указано, что максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет 2 395 кВт, при напряжении 10 кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 2 245 кВт, при напряжении 10 кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет 150 кВт, при напряжении 10 кВ (в соответствии с актом об осуществлении технологического присоединения от 30.10.2020 №7800596696).

В ответ на Заявку филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» направлено письмо от 01.12.2023 за номером 1.1/03/5695, в соответствии с которым заявителю необходимо было приложить перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, согласие на обработку персональных данных, соответствующее требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ответчика, представить копию документа, подтверждающего владение Заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства и (или) земельным участком, на котором расположены энергопринимающие устройства Заявителя, а также уточнить заявляемую категорию надежности энегопринимающих устройств и количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств.

При этом, в первоначальном ответе ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» не указано о необходимости уточнения причины обращения в связи с одновременным изменением категории надежности и увеличением мощности. Данное требование к Заявке возникло уже после устранения всех замечаний истцом и направления последним скорректированной заявки повторно в адрес ответчика.

08.12.2023 АО «СК Алтайкрайэнерго» направлены в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» запрашиваемые документы и сведения в полном объеме (сопроводительное письмо от 08.12.2023 № СК/3392-исх).

После рассмотрения уточненной заявки филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» направлено письмо от 28.12.2023 за номером 1.1/03/6273, содержащее требование о необходимости уточнения причины обращения в связи с одновременным изменением категории надежности и увеличением мощности.

Истец, полагая, что указанное письмо не содержало в себе объективных требований предоставления дополнительной информации и документов по заявке направил ответчику ответ (сопроводительное письмо от 31.01.2024 № СК/288-исх) на его письмо от 28.12.2023 за номером 1.1/03/6273 с указанием на необходимость направления в адрес АО «СК Алтайкрайэнерго» в ближайшее время проекта договора об осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: <...> 092 м. на юго-запад от ул. Центральная, д. 56, в кадастровом квартале 22:64:020203:279.

Однако, вместо предоставления проекта договора об осуществлении технологического присоединения филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» повторно направлено письмо от 19.02.2024 за номером 1.1/03/896, содержащее требование о необходимости уточнения причины обращения в связи с одновременным изменением категории надежности и увеличением мощности.

Уклонение филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» от исполнения норм, предписанных Правилами № 861, послужило основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

В соответствии с пунктом 4 статьи 426 Гражданского кодекса  Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров.

Применительно к процедуре технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям таковым является Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с пунктом 42 Правил № 861 при присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения.

Пунктом 13(1) Правил № 861 установлено, что в заявке, направляемой сетевой организацией в смежную сетевую организацию в соответствии с пунктами 41 и 42 настоящих Правил, должно быть указано основание (основания) подачи заявки, предусмотренное пунктом 41 настоящих Правил, а также сведения, подтверждающие наличие такого основания (сведения об общей максимальной мощности энергопринимающих устройств, присоединенных (присоединяемых) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, подающей заявку на основании абзаца второго пункта 41 настоящих Правил, и (или) сведения о включении указанной сетевой организацией в технические условия для заявителя мероприятий на объектах смежной сетевой организации).

Абзац второй пункта 41 Правил № 861 к такому основанию относит превышение суммы максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, над объемом максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Из материалов дела следует, что в связи с осуществлением компанией технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта третьего лица по второй категории надежности, изменение которой требует в соответствии с пунктом 2 Правил № 861 выполнения соответствующих мероприятий, возникла необходимость увеличения мощности до величины 2395 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности 150 кВт).

В абзаце шестом пункта 43 Правил № 861 установлено, что сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора.

На сетевую организацию при подаче заявки на технологическое присоединение с целью увеличения максимальной мощности распространяются обязанности по исполнению пунктов 9 и 10 Правил № 861, то есть она должна в заявке указать сведения, предусмотренные пунктом 9 и представить смежной сетевой организации документы, указанные в пункте 10 названных Правил.

Как предусмотрено пунктами 6, 8 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям № 4 - 7 любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии с пунктом 11 Правил № 861 сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

Из представленных документов следует, что в заявке компании было указано о цели заключения договора и приложены технические условие на электроснабжение объекта третьего лица. В связи с замечаниями общества о содержании и составе сведений, истец направил дополнение к заявке, оставленное ответчиком без ответа и удовлетворения.

На обращение с претензией, содержащей требование о предоставлении результатов рассмотрения заявки, ответчик заявил о несоответствии заявки пункту 13(1) Правил № 861, сославшись при этом на отсутствие сведений, ранее представленных истцом.

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ). Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Поскольку направленная истцом заявка на заключение договору технологического присоединения обусловленного необходимостью увеличения мощности в точке подключения энергосетевых объектов смежных сетевых организаций соответствовала требованиям Правил № 861, у ответчика отсутствовали основания для уклонения от соблюдения процедуры, предписанной пунктом 15 Правил № 861, которая обязывает общество направить заявителю проект договора технологического присоединения с учетом предложенных в заявке условий для подключения.

В соответствии пунктом 2 Правил № 861 и правовой позицией, приведенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.09.2016 № 307-ЭС16-5146, максимальной мощностью признается наибольшая ее величина, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении. В пределах максимальной мощности сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии.

Абзацем 2 пункта 41 Правил № 861 установлено, что сетевая организация обязана обратиться в смежную сетевую организацию если, в том числе: объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Поскольку максимальной мощностью определяются пределы обязательств сетевой организации по передаче энергии потребителю, последний вправе требовать от сетевой организации оказания услуг в объеме максимальной мощности.

Таким образом, максимальная мощность является самостоятельным материальным благом, принадлежащим субъекту, прошедшему процедуру технологического присоединения и присоединившему свои энергопринимающие устройства к энергосети.

Данное благо обладает обязательственным характером, поскольку фактически представляет собой право потребителя требовать от энергосетевой организации оказания услуг по передаче энергии в размере мощности, соответствующей количественной характеристике этого блага.

При этом сеть должна иметь постоянную способность соответствовать объему требования, принадлежащего потребителю, который в любой момент может включить энергопринимающие устройства сообразно своему технологическому процессу.

Следовательно, возможность увеличения мощности в точке подключения следует определять по суммарной максимальной мощности таких устройств с учетом потенциально возможного ее одномоментного использования.

При этом очевидно, что в связи с заключением договора от 23.10.2023 № 111013/23-02, предусматривающим увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств ООО «Гранд-Крио Алтай», объем максимальных мощностей присоединяемых объектов превышен на 2245 кВт.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые требования  заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, иск подлежит удовлетворению в виде возложения на ответчика обязанности по заключению с истцом договора об осуществлении технологического присоединения, в редакции акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго», приложенной к уточненному исковому заявлению.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ). 

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

По делам, рассматриваемым арбитражными судами, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений неимущественного характера, государственная пошлина уплачивается в размере 6 000 рублей.

Истцом, при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей, в связи с чем, она подлежит взысканию с ответчиков в равных долях в пользу истца в возмещение его расходов.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (660021, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) заключить с акционерным обществом «СК Алтайкрайэнерго» (656002, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) договор об осуществлении технологического присоединения, в редакции акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго»:


ДОГОВОР N 20.2200._____.24

об осуществлении технологического присоединения электрическим сетям


г. Барнаул                                                                                                                              _____ ________ 2024


Публичное акционерное общество ”Россети Сибирь“ (ПАО ”Россети Сибирь”), именуемое в дальнейшем ”Сетевая организация", в лице заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО ”Россети Сибирь“ - ”Алтайэнерго” ФИО4, действующего (-ей) на основании доверенности № 00/187/22/498 от 25.12.2020г, с одной стороны, и Акционерное общество ”Сетевая компания Алтайкрайэнерго” (ОГРН <***>), в лице заместителя генерального директора по технологическому присоединению и капитальному строительству ФИО5, действующего на основании доверенности № 49 от 07.06.2023, именуемое, в дальнейшем ”Заявитель”, с другой стороны, вместе именуемые ”Стороны", в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет Договора


1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)  Заявителя (далее — технологическое присоединение) ЛЭП-10 кВ, установка КТП 10/0,4 кВ 2000 кВА и КТП 10/0,4 кВ 630 кВА для электроснабжения объекта ТРК субкластера «Белокуриха-2» Администрации г. Белокуриха, расположенной по адресу: <...> м на юго-запад от ул. Центральная, 56 в кадастровом квартале 22:64:020203:279, со следующими характеристиками:

- максимальная мощность 2245 кВт, общая мощность с учетом существующей 2395 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения в точках присоединения 10 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 150 кВт,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства).

Заявитель обязуется оплатить расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее - ТУ) (приложение 1 к настоящему Договору).

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет не более 1 года с даты заключения договора.

1.4. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая организация - до границ участка Заявителя.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная в документах о технологическом присоединении к электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.1.6 и 2.3.11 настоящего Договора.

1.5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению (этапа при поэтапном вводе) Стороны составляют, Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости).


2. Права и обязанности Сторон


2.1.                  Сетевая организация обязуется:

2.1.1.             Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору.

2.1.2.             В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от ТУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовать частичное отступление от ТУ.

2.1.3. В течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ принять участие в проверке выполнения Заявителем ТУ.

2.1.4. В согласованный Сторонами срок принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора.

2.1.5.             Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя с соблюдением срока, установленного пунктом 1.3 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении “включено").

2.1.6.             Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления оригинал Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации.

2.1.7.             Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя 2 (двух) подписанных экземпляров проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони рассмотреть, подписать и направить 1 (один) экземпляр акта Заявителю.

В случае несогласия Сетевой организации с представленным Заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони, такой проект акта подписывается Сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если Акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан Сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях Сетевой организации.

2.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения направить письмо в адрес Заявителя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы (заверенные копии первичных учетных документов: договоры, платежные документы, акты и т.д.).

2.2.         Сетевая организация имеет право:

2.2.1 Проверять ход выполнения Заявителем ТУ.

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.2.4. При невыполнении заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения при письменном обращении Заявителя продлить срок действия ТУ.

2.2.5. В случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации. Фактическое присоединение осуществляется только после их устранения Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую организацию) в пределах срока действия настоящего договора:

- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;

- несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, ТУ и (или) требованиям нормативно-технической документации;

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) ТУ;

- невыполнение Заявителем обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора;

- нарушение сроков платы за технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.6. Обратиться в суд с иском о расторжении Договора в случае нарушения Заявителем установленного пунктом 1.3. срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. Принять к исполнению утвержденные ТУ.

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по настоящему договору.

2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своих обязательств по настоящему договору.

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по ТУ (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления уведомления о выполнении ТУ) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям ТУ.

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в ТУ, направить в адрес Сетевой организации уведомление об исполнении ТУ со стороны Заявителя способом, подтверждающим отправку и получение уведомления, представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения ТУ Заявителем.

2.3.7. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

2.3.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения, подписать представленные Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости), либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию.

2.3.9. Обеспечить соответствие технических характеристик, присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов,

2.3.10. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.

2.3.11. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору и не позднее момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации известить Сетевую организацию об отказе от исполнения настоящего договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления, не позднее 30 (тридцати) дней до планируемой даты расторжения договора.

2.3.12. Направить в адрес Сетевой организации уведомление о подтверждении оплаты понесенных Сетевой организацией расходов либо, при наличии возражений направить мотивированный отказ от возмещения в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Сетевой организации о возмещении понесенных расходов.

2.3.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с пунктом 2.1.8. настоящего договора, возместить Сетевой организацие понесенные расходы или направить мотивированный отказ от возмещения.

2.3.14. Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

2.4. Заявитель имеет право:

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от ТУ, обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору до момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в соответствии с пунктом 2.3.14 настоящего Договора.

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем договоре, с учетом условий, указанных в 2.4.2.

3. Размер платы по Договору и порядок оплаты

3.1. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 529 от 28.11.2022 г., и составляет 17356 (Семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 54 коп., в том числе НДС 20% в сумме 2892 (Две тысячи восемьсот девяносто два) руб. 76 коп..

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 1735 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) руб. 65 коп., в том числе НДС 20% в сумме 289 (Двести восемьдесят девять) руб. 28 коп. вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

 - 30% платы за технологическое присоединение в размере 5206 (Пять тысяч двести шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС 20% в сумме 867 (Восемьсот шестьдесят семь) руб. 83 коп. вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

 - 20% платы за технологическое присоединение в размере 3471 (Три тысячи четыреста семьдесят один) руб. 31 коп., в том числе НДС 20% в сумме 578 (Пятьсот семьдесят восемь) руб. 55 коп. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

 - 30% платы за технологическое присоединение в размере 5206 (Пять тысяч двести шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС 20% в сумме 867 (Восемьсот шестьдесят семь) руб. 83 коп. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

 - 10% платы за технологическое присоединение в размере 1735 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) руб. 65 коп., в том числе НДС 20% в сумме 289 (Двести восемьдесят девять) руб. 28 коп. вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

3.3.Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

3.4.Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

3.5.Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной

Стороны в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.


4. Ответственность Сторон

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию Сетевой организации по решению суда.

4.3.Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

4.4.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

4.5.Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

4.6.В случае неурегулирования Сторонами условий по оплате понесенных Сетевой организацией расходов, возмещение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны устанавливают, что все споры и разногласия, возникающие по поводу заключения, исполнения, изменения или прекращения настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров. Возможные претензии по договору должны быть рассмотрены Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их получения.

5.2. Если согласие не будет достигнуто, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд Алтайского края.

6. Заключительные положения

6.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя не может превышать величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

В случае если величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, предусмотренная заявкой и настоящим Договором, превышает величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на объект капитального строительства на момент подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения, Сетевая организация указывает в нем величину максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя в соответствии с проектной документацией на объект капитального строительства. В данном случае Сетевой организацией вносятся соответствующие изменения в настоящий Договор и ТУ посредством заключения дополнительного соглашения к Договору и подготовки изменений в ТУ (в части уменьшения максимальной мощности).

6.2.Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони, мотивированные отказы от их подписания, а также уведомление об отказе от технологического присоединения и Акт понесенных расходов направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.3.Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены по факсу с последующим обязательным направлением указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.4.Настоящий договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до его заключения, а именно с момента поступления заявки Заявителя в адрес Сетевой организации 07.11.2023, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

6.5.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.6.Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.7.Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о технологическом присоединении и фактического приема (подачи) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении” включено”).

6.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.9.Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменениях реквизитов, организационно-правовой формы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.


7. Перечень приложений к Договору

Приложение: Технические условия.


8. Местонахождения, реквизиты и подписи Сторон


Сетевая организация:


ПАО «Россети Сибирь»

Юр. адрес: 660021, г. Красноярск, ул.

Бограда, 144-A

Филиал ПАО ”Россети Сибирь“ ” Алтайэнерго”

Факт. адрес: 656002, <...>, ИНН <***>

Получатель платежа” ПАО ”Россети Сибирь”

Банк получателя: Красноярское отделение

№ 8646 Сбербанка России

Р/сч.: 40702810831000011698

Корр.сч 30101810800000000627

БИК 040407627



________________/ФИО4/

Заявитель:


АО «СК Алтайкрайэнерго»

Юр. адрес: 656002, <...>

Факт. адрес: 656002, <...>

ИНН/КПП <***>/222401001

Р/с <***>

Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанка России г. Барнаул

К/с 30101810200000000604

БИК: 040173604



______________/ФИО5/


Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (660021, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго» (656002, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья                                                                                                             Э.Г. Ли