Резолютивная часть решения от 9 октября 2024 г. по делу № А27-9628/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-9628/2024

именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

09 октября 2024 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием

представителя истца по доверенности от 11.01.2024 г. – ФИО1, дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Кузбассдорстрой", г. Кемерово

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к Администрации города Кемерово, г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса,

ОГРН: <***>, ИНН: <***>

о внесении изменений в Гражданско-правовой договор (муниципальный контракт)

№ ЦМ-00387-22-ЭА (0139200000122000440)-7 от 30.03.2022 г.

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета

спора, муниципальное предприятие города Кемерово "Городское управление

капитального строительства", ОГРН: <***>, ИНН: <***>

Руководствуясь статьями 450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Изменить условия Гражданско-правового договора (муниципального контракта) № ЦМ-00387-22-ЭА (0139200000122000440)-7 от 30.03.2022 г., а именно изложить сроки выполнения I этапа работ, указанные в Графике исполнения контракта (приложение № 4 к Гражданско-правовому договору (муниципальному контракту) № ЦМ-00387-22-ЭА (0139200000122000440)-7 от 30.03.2022 г.) в следующей редакции "с даты заключения контракта по 29.12.2023 г.".

Взыскать с Администрации города Кемерово (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кузбассдорстрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья В.В. Тимохин