СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 октября 2019 г. по делу № А17-11160/2018

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

209/2019-58986(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-11160/2018
02 октября 2019 года
г. Иваново

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению акционерного общества «Интер РАО - Электрогенерация» в лице филиала «Ивановские ПГУ» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Энерго-М» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

о взыскании пени за просрочку завершения работ по договору подряда на ремонтные работы № 8-ИВА/008-0079-17 от 15.05.2017г. за период с 01.09.2017г. по 30.11.2017г. в размере 246 515,68 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление АО Интер РАО - Электрогенерация» в лице филиала «Ивановские ПГУ» удовлетворить частично.

2. Взыскать с ООО «Энерго-М» в пользу АО Интер РАО - Электрогенерация» пени за просрочку завершения работ по договору подряда на ремонтные работы № 8-ИВА/008-0079-17 от 15.05.2017г. за период с 01.09.2017г. по 29.11.2017г. в размере 113 539,52 руб. и 7 930 руб. судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины.

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.

3. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, <...>) в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Скобелева Е.Г.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 16:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна