Резолютивная часть решения от 25 октября 2018 г. по делу № А76-10555/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-10555/2018
г. Челябинск
24 октября 2018 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Костарева И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Максима», г. Челябинск, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис», г. Челябинск, ОГРН <***>,

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 12», г. Челябинск, общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 14», г. Челябинск, акционерного общества «Южно-уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», г. Челябинск,

о взыскании 1 540 794 руб. 57 коп., при участии в судебном заседании:

от истца: директора ФИО2, действующего на основании протокола № 1 от 02.11.2017, представлен паспорт,

от ответчика: ФИО3, представителя, действующего на основании доверенности от 04.01.2018, представлен паспорт,

от третьих лиц: не явились, извещены,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис», г. Челябинск, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Максима», г. Челябинск, ОГРН <***>, неустойку за период с 02.04.2015 по 28.03.2018 в размере 1 540 794 руб. 57 коп., взыскивать с 29.03.2018 неустойку из расчета 0,1% в день от суммы основного долга (1 413 573 руб.) по день фактической оплаты задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис», г. Челябинск, ОГРН <***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 28 408 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.В. Костарева

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.