Резолютивная часть решения от 6 февраля 2020 г. по делу № А40-4273/2016

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



8_24769042

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-4273/16-8-35
06 февраля 2020 года
г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи Чернухина В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра «Сколково») (143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корп. 2, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 22.11.2010 г.)

к ответчику Акционерному обществу «Компакт» (192102, <...>,ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 28.06.2002 г.)

третье лицо - Публичное акционерное общество «Сбербанк Росси» (117997, Москва, ул. Вавилова, 19, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 20.06.1991 г.

о взыскании неустойки в размере 361 979 693 руб. 92 коп., штрафа в размере 12 100 000 руб.

в судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 доверенность от 15.03.2019, ФИО3 доверенность от 31.12.2019

от ответчика – ФИО4 доверенность от 27.12.2019, ФИО5 доверенность от 27.12.2019

от третьего лица – не явился, извещен

РЕШИЛ:


Ходатайство Акционерного общества «Компакт» о назначении по делу повторный экспертизы оставить без удовлетворения.

Взыскать с Акционерного общества «Компакт» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра «Сколково») с учётом применения ст. 333 ГК РФ неустойку в размере 86 644 124 руб. 02 коп., штраф в размере 3 025 000 руб., 75 000 руб. расходов за экспертизу, а также расходы по госпошлине в размере 50 000 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья В.А. Чернухин.



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО ОДПС Сколково (подробнее)

Ответчики:

АО "Компакт" (подробнее)

Иные лица:

ООО "НТЦ Союзэксперт" (подробнее)
ООО Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа (подробнее)

Судьи дела:

Чернухин В.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ