Резолютивная часть решения от 18 сентября 2019 г. по делу № А40-116434/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



51_23430851

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-116434/19-51-1009
19 сентября 2019 года
город Москва



Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВМ-СТРОЙ» (ОГРН <***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЗИДЕНЦИЯ ТВЕРСКАЯ» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору подряда № 21/08/Г от 21 августа 2018 года долга в размере 693 150 руб. 69 коп., неустойки в размере 3 554 064 руб. 96 коп.,

при участии: от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 23 января 2019 года; от ответчика – ФИО3, по дов. № 5 от 25 марта 2019 года;

Р Е Ш И Л:


Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЗИДЕНЦИЯ ТВЕРСКАЯ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВМ-СТРОЙ» по договору подряда № 21/08/Г от 21 августа 2018 года неустойку в размере 2 810 руб. 46 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 195 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВМ- СТРОЙ» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 16 628 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "СВМ-СТРОЙ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "РЕЗИДЕНЦИЯ ТВЕРСКАЯ" (подробнее)

Судьи дела:

Козленкова О.В. (судья) (подробнее)