Решение от 24 января 2022 г. по делу № А45-28418/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А45-28418/2021
г. Новосибирск
24 января 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2022

Решение в полном объеме изготовлено 24 января 2022

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Майковой Т.Г. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тихоновой К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску акционерного общества "Региональные электрические сети"(ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью "Солнечный Город" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Новосибирск

о взыскании 329705,62 руб. долга, 1278298,27 руб. неустойки,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО1 по доверенности № 90/20 от 17.02.2021.

установил:

акционерное общество "Региональные электрические сети» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Солнечный Город" о взыскании неустойки по договору технологического присоединения в общем размере 1292824,39 рубля.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил. Отзыв не представил.

Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

Как следует из материалов дела, между АО «РЭС» и ООО «Солнечный город» заключен договор №78905/5315838 от 02.11.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), в редакции дополнительных соглашений №1 - №4.

В соответствии с условиями договора АО «РЭС» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Заявителя - строящегося торгового центра и объектов инженерно-технического назначения, первой очереди и строймеханизмов, расположенных по адресу: <...> (кадастровый номер земельного участка: 54:35:071020:251), а ООО «Солнечный город» - внести плату за технологическое присоединение объектов, а также выполнить предусмотренные Договором мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение строящегося торгового центра и объектов инженерно-технического назначения, первой очереди составляет 1 048 060 руб. 37 коп., в том числе НДС 20%.

В соответствии с п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение объекта осуществляется ООО «Солнечный город» в следующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания Сторонами акта о выполнении технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта оразграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности Сторон;

- 10 % платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Акт об осуществлении технологического присоединения №78905/5315838 подписан Сторонами 24.05.2021.

В нарушение условий договора ответчиком плата внесена несвоевременно. После принятия искового заявления к производству ответчик 10.12.2021 погасил оставшуюся часть суммы основного долга в размере 329705 руб. 62 коп. (платежное поручение №982 от 10.12.2021).

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок технологического присоединения к электрическим сетям регламентирован Правилами технологического присоединения, которыми установлена типовая форма договора технологического присоединения.

Согласно пп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения (в редакции, действовавшей на момент заключения Договора) существенным условием договора является положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в частности оплата неустойки.

Пунктом 17 типовой формы договора (в редакции, действовавшей на момент заключения Договора) и п. 17 Договора за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, к которым относится и несоблюдение сроков внесения платы, предусмотрено следующее условие о неустойке:

В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Неустойка за нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение по Договору за период с 09.06.2021 по 10.12.2021 (дата оплаты задолженности в полном объеме) составляет 223944 руб. 30 коп.

Истец также просит взыскать неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий но технологическому присоединению объекта за период с 12.12.2018 по 13.05.2021 в размере 1 068 880 руб. 09 коп.

Пунктом п. 7 Правил предусмотрена последовательная процедура технологического присоединения, одним из этапов которой является выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором.

Согласно п. 8 Договора ООО «Солнечный город» обязалось надлежащим образом выполнить мероприятия по технологическому присоединению и уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

В соответствии с п. 11 технических условий №РЭлС-04-13/78905 от 12.10.2012 с дополнением к ним №53-13/78905-1 от 12.12.2014, №53-13/119492 от 06.10.2015, №53-13/125152 от 14.04.2016, №53-13/148128 от 16.02.2018 (далее - Технические условия) ООО «Солнечный город» обязалось выполнить мероприятия по технологическому присоединению объекта - строящегося торгового центра и объектов инженерно-технического назначения, первой очереди по ул. Федосеева в г. Новосибирске, с максимальной мощностью 280,29 кВт:

- строительство (установку) двухтрансформаторной подстанции на напряжении 10 кВ;

- строительство сети 10 кВ от ТП и до точки присоединения указанной в п. 7.2;

- строительство сети 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) ТП

- строительство сети 10 кВ для питания вновь построенной (установленной) ТП в пределах границ своего земельного участка и до точек присоединения, указанных в п. 7.1;

- прокладку кабелей 0,4 кВ от вновь построенной (установленной) ТП до ГРЩ многофункционального здания с помещениями и др.

В силу пп. «б» п. 16 Правил существенным условием Договора является срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который в соответствии с п. 5 заключенного Договора составляет 1 год.

Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта по Договору наступил - 02.12.2013.

ООО «Солнечный город» допустило существенное нарушение установленного п. 5 Договора срока - уведомление о выполнении Технических условий поступило от Заявителя в сетевую организацию только 13.05.2021 (вх. №53-193495).

В вою очередь истец выполнил свою часть мероприятий в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 25.09.2013 к договору подряда, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.09.2013, актом о приемке выполненных работ №2 от 25.09.2013, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 25.12.2013, актом о приемке выполненных работ №1 от 25.12.2013.

Согласно расчету АО «РЭС» (Приложение №1 к исковому заявлению) размер неустойки за нарушение Ответчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по Договору за период с 12.12.2018 по 13.05.2021 составил 1 068 880 руб. 09 коп.

Расчеты неустойки судом проверены, признаны правомерными, соответствующими нормам права и положениям договора. О снижении пени ответчиком не заявлено.

Иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

В связи с оплатой основного долга после подачи иска в суд, расходы по государственной пошлине в указанной части относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Солнечный Город" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Новосибирск в пользу акционерного общества "Региональные электрические сети"(ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Новосибирск пени в общем размере 1292824,39 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размере 29244 рубля.

После вступления решения суда в законную силу выдать исполнительный лист.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск) в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Т.Г. Майкова