Резолютивная часть решения от 5 сентября 2024 г. по делу № А41-61770/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-61770/23 г. Москва 05 сентября 2024 года Арбитражный суд Московской области в составе судьи Узденова А.У., при ведении протокола секретарем судебного заседания Зумакуловой С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-61770/23 по иску ООО «ЭГЕЗА» (ОГРН <***>) к ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» (ОГРН <***>) о взыскании 7 645 080 руб. 97 коп. задолженности по договору подряда № СЧ02/07/18 от 02.07.2018, а также по встречному иску ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» к ООО «ЭГЕЗА» о взыскании 18 086 731 руб. 78 коп. неустойки договору подряда № СЧ-02/07/18 от 02.07.2018, с участием в деле третьего лица - АО «УК ЮГ-ИНВЕСТ» (ИНН <***>) при участии: согласно протоколу судебного заседания, В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО «ЭГЕЗА» (ОГРН <***>) в пользу ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» (ОГРН <***>) неустойку в размере 16 434 099, 61 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 103 069, 23 руб. В остальной части встречного иска – отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Судья А.У. Узденов Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО ЭГЕЗА (подробнее)Ответчики:ООО СИНТЕРРА КОНСТРАКШН (подробнее)Судьи дела:Узденов А.У. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
