Решение от 15 ноября 2022 г. по делу № А83-11716/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А83-11716/2022
15 ноября 2022 года
город Симферополь


Резолютивная часть решения оглашена 08.11.2022

Полный текст решения изготовлен 15.11.2022

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «Орбис» к ООО «Кентавр» о взыскании и расторжении договора

При участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 27.05.2022;

от ответчика – не явился;

Обстоятельства дела: Согласно искового заявления, а также уточнения к нему истец просит взыскать 1 200 000,00 руб. неосновательного обогащения, пеню в сумме 192 366,76 руб., также просит признать договор № 316/21 от 12.10.2021 расторгнутым.

От истца поступило заявление об отказе от части исковых требований в части признания договор № 316/21 от 12.10.2021 расторгнутым.

Определением суда принят отказ от исковых требований в части признания договор № 316/21 от 12.10.2021 расторгнутым и производство по делу в указанной части прекращено.

Таким образом, в настоящее время рассматриваются требования о взыскании 1 200 000,00 руб. неосновательного обогащения, пеню в сумме 192 366,76 руб.

Исковые требования обосновываются неоплатой оказанных услуг.

Ответчик отзыва на иск не представил.

В судебном заседании, которое состоялось 31.10.2022, объявлен перерыв по 08.11.2022.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

12 октября 2021 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «ОРБИС» (Истец), и Обществом с ограниченной ответственностью «КЕНТАВР» (Ответчик) был заключен Договор № 316/21.

В соответствии с п. 1.1. указанного Договора, Подрядчик, по заданию Заказчика, взял на себя обязательства собственными и привлеченными силами и средствами выполнить комплекс работ по благоустройству на объекте Заказчика: «реконструкция объектов незавершенного строительства в многоквартирный жилой дом, с паркингами и иными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Отрадное, шоссе Дражинского, д. 24, в соответствии с проектной и рабочей документацией, приложением № 1 «расчет стоимости работ», за цену и в сроки, установленные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

Пунктом 2.1. Договора Стороны определили Срок начала и окончания выполнения работ, который составляет:

начало выполнения работ - 12 октября 2021 г.

срок окончания работ - 30 ноября 2021 г.

Исходя из условий п. 3.1. договора № 316/21 от 12.10.2021 г. Стороны определили общую стоимость выполняемых Работ в размере 2 767 867, 00 (два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей) 00 копеек в т.ч. НДС 20%.

Оплата выполненных Подрядчиком работ в отчетном периоде в соответствии с п. 3.3.1. Договора осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС- 2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3)

Стороны так же предусмотрели возможность авансирования работ, которое может осуществляться Заказчиком на основании обоснованных заявок Подрядчика, при этом, погашение выплаченных Заказчиком авансовых платежей производится путем зачета работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком.

В соответствии с условиями, оговоренными Сторонами в п. 3.3.Г, 3.3.2. Договора, Заказчиком были надлежащим образом исполнены свои обязательства перед Подрядчиком в части выплаты Подрядчику авансовых платежей на общую сумму 1 200 000, 00 (один миллион двести тысяч) рубле 00 копеек.

Факт оплаты Заказчиком Работ по Договору № 316/21 от 12.10.2021 г. на общую сумму 1 200 000, 00 (один миллион двести тысяч) рубле 00 копеек подтверждается платежными поручениями № 660 от 15.10.2021 г., № 732 от 29.10.202 г., письмом ООО «ОРБИС» об уточнении назначения платежа по п/п № 732 от 29.10.2021 г.

В свою очередь, Подрядчиком работы по Договору № 316/21 от 12.10.2021 г. до настоящего времени не выполнены, по актам приемки выполненных работ Заказчику не сданы.

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Пунктом. 7.21. Договора № 316/21 от 12.10.2021 г. Сторонами было оговорено

условие, что в случае предъявления Заказчиком требования о возврате неотработанного (непогашенного) авансового платежа, Подрядчик обязан вернуть сумму неотработанного (непогашенного) авансового платежа в течение 5 (пяти) дней со дня выставления требования.

Пунктом 11.2. Договора № 316/21 от 12.10.2021 г. предусмотрено право Заказчика в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, (с указанием даты предполагаемого отказа), в том числе, в случае нарушения Подрядчиком сроков начала или окончания выполнения работ по причинам, не связанным с Заказчиком.

Истцом в адрес Ответчика 07.04.2022 г. была направлена претензия о нарушении сроков выполнения работ и возврате неотработанного аванса (исх. № 38) и уведомление об отказе от договора.

С учетом изложенного, основания для удержания денежных средств у ответчика отсутствуют.

Согласно ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Также истцом заявлено о взыскании пени.

Пунктом 9.3. Договора № 316/21 от 12.10.2021 г. установлена ответственность

Подрядчика за нарушение сроков выполнения Работ и просрочку сдачи выполненных Работ Заказчику в виде оплаты Заказчику неустойки в размере 0.05% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки их выполнения.

Истцом пеня начисляется с 01.12.2021 по 18.04.2022.

Между тем, в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Согласно подпункту 2 пункту 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в редакции от 30.12.2021г., с изменениями от 03.02.2022г.) «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

С учетом приведенных обстоятельств, с 01.04.2022 до окончания срока моратория начисление неустойки на установленную судебным актом задолженность в порядке исполнения судебного акта не производится (аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях 11 ААС суда от 12.02.2022г. № А65-19850/2021, 17 ААС от 04.05.2022г. по делу № А60-59132/2021, от 11.05.2022г. по делу № А60-61091/2021).

В соответствии пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (далее - Постановление) постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Данный документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 01.04.2022.

Таким образом, период действия моратория - с 01.04.2022 по 01.10.2022.

С учетом изложенного, пеня подлежит взысканию за период с 01.12.2021 по 31.03.2022 в сумме 167 455,95 руб.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «КЕНТАВР» (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в пользу ООО «ОРБИС» (ИНН: <***> ОГРН: <***>) неосновательное обогащение в сумме 1 200 000,00 руб., пеню в сумме 167 455,95 руб.

В удовлетворении требований в части взыскания пени в сумме 24 910,81 руб. отказать.

Взыскать с ООО «КЕНТАВР» (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 26 442,00 руб.

Взыскать с ООО «ОРБИС» (ИНН: <***> ОГРН: <***>) в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 482,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Судья В.И. Гайворонский