Резолютивная часть решения от 27 мая 2019 г. по делу № А40-58743/2019Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900001716_22389304 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-58743/19-96-527 28 мая 2019 года г. Москва Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кюребековой А.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГБУЗ «МЕДПРОЕКТ» к ответчику ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» о взыскании неустойки в размере 1 586 150,27 руб., госпошлины. при участии в судебном заседании: от истца: Бурмистров Д.С. по доверенности от 25.04.2019 г.; от ответчика: Ильин В.А. по доверенности от 09.01.2019 г.; Букатина Е.В. по доверенности от 29.03.2019г; Взыскать с ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» в пользу ГБУЗ «МЕДПРОЕКТ» неустойку в размере 165 343 руб. 13 коп. В остальной части отказать. Взыскать с ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» в доход федерального бюджета Российской Федерации госпошлину в размере 3 009 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья П.С. Гутник Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы" (подробнее)Ответчики:ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" (подробнее)Судьи дела:Гутник П.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
