Резолютивная часть решения от 26 февраля 2024 г. по делу № А13-15826/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А13-15826/2023
город Вологда
26 февраля 2024 года



Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Дегтяревой Е.В. рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Арбат» о взыскании 58 992 руб. 13 коп. (с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований).

Суд, исследовав обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,


р е ш и л


взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Арбат» (ОГРН: <***>) в пользу муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (ОГРН: <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору от 25.08.2021 № 21-356, начисленную за период с 02.11.2021 по 20.12.2021, в размере 31 339 руб. 57 коп., а также 1196 руб. в возмещение расходов по уплату государственной пошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Арбат» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 58 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).


Судья

Е.В. Дегтярева