Резолютивная часть решения от 9 апреля 2024 г. по делу № А74-1006/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)


09 апреля 2024 года

Дело № А74-1006/2024


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Н. Моисеевой рассмотрелв порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Власта инвест дом» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Коммерческо-строительная компания «Людвиг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 53 981 руб. 78 коп. неустойки за период от 01.11.2022 по 28.02.2024 начисленной на задолженность за жилищные услуги, оказанные в период с 01.02.2021 по 31.08.2022 в жилом помещении по адресу: <...>, пом. 199Н (с учётом уточнения иска, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 49, 102, 104, 110, 112, 150, 151, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия

Р Е Ш И Л:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Коммерческо-строительная компания «Людвиг» в удовлетворении ходатайства о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

2. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Коммерческо-строительная компания «Людвиг» в удовлетворении ходатайства о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Удовлетворить исковые требования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Коммерческо-строительная компания «Людвиг» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Власта инвест дом» 53 981 (пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят один) руб. 78 коп. неустойки за период от 01.11 2022 по 28.02.2024, а также 7250 (семь тысяч двести пятьдесят) руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной платёжными поручениями от 14.02.2024 № 97, №95.

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Власта инвест дом» из федерального бюджета 1059 (одну тысячу пятьдесят девять) руб. 23 коп. государственной пошлины уплаченной платёжным поручением от 14.02.2024 №95.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решенияв полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.


Судья

Н.Н. Моисеева