Резолютивная часть решения от 2 ноября 2022 г. по делу № А27-11872/2022

Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-11872/2022
город Кемерово
2 ноября 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово (ОГРН: <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово (ОГРН: <***>; ИНН <***>)

о взыскании 704 264,80 рублей неустойки (с учетом ходатайства об уточнении требований в порядке статьи 49 АПК РФ)

при участии: от истца - ФИО2, представитель по доверенности от 1.12.2021 от ответчика - ФИО3, представитель по доверенности от 14.09.2022

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", ОГРН: <***> в пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", ОГРН: <***>, 296 532,55 рублей неустойки, а также 1 302,37 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", ОГРН: <***> в доход федерального бюджета 15 085 рублей госпошлины за рассмотрение иска.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья К.В. Козина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.12.2021 4:43:33Кому выдана Козина Ксения Викторовна



Суд:

АС Кемеровской области (подробнее)

Истцы:

НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Сибирский Строитель" (подробнее)

Судьи дела:

Козина К.В. (судья) (подробнее)