Резолютивная часть решения от 10 февраля 2025 г. по делу № А65-26061/2024Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-26061/2024 г. Казань 11 февраля 2025 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем Валишиным Т.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску истца - общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Отделочная Компания", г.Набережные Челны (ОГРН 1071651000486, ИНН 1651049872) к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Стройлесинвест", г.Набережные Челны (ОГРН 1221600039726, ИНН 1650413550) при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью «Татшина» (ИНН 1644024517, ОГРН 1021601627090) о взыскании 285 740 рублей неотработанного аванса, 314 645 рублей 10 копеек неустойки, с участием представителей: от истца – Ларионов В.А. руководитель, от ответчика и третьего лица – не явились, извещены руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройлесинвест", г.Набережные Челны (ОГРН 1221600039726, ИНН 1650413550) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Отделочная Компания", г.Набережные Челны (ОГРН 1071651000486, ИНН 1651049872) 285 740 рублей неосновательного обогащения, 314 645 рублей 10 копеек неустойки и 15 007 рублей 70 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Отделочная Компания", г.Набережные Челны (ОГРН 1071651000486, ИНН 1651049872) выдать справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 4 285 рублей 30 копеек. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Председательствующий судья А.С. Сотов Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Строительно-Отделочная Компания", г.Набережные Челны (подробнее)Ответчики:ООО "Стройлесинвест", г.Набережные Челны (подробнее)Судьи дела:Сотов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
