Резолютивная часть решения от 10 мая 2018 г. по делу № А10-7529/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-7529/2017
10 мая 2018 года
г. Улан-Удэ


Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи А.И. Хатуновой при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по иску федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 670000, <...>) к открытому акционерному обществу «Мостостроительный отряд № 34» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 670042, <...>)

об обязании в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить в натуре гарантийные обязательства по государственному контракту № 2513-ф от 23 мая 2013 года на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Путепровод на км 450+070 на автомобильной дороге М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Республика Бурятия путем выполнения за свой счет следующих мероприятий по устранению следующих дефектов:

1.1 Протечка и шелушение окраски ПС № 4 на S-10 м2;

1.2 Протечка, выщелачивание и шелушение окраски на ригелях и опорах № 2, 3, 4 на S-120 м2;

1.3 Выщелачивание по фасадным балкам на S-35 м2;

о взыскании 1 156 278 руб. 54 коп. неустойки за пропуск срока исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 25-13-ф от 23 мая 2013 года,

руководствуясь статьями 110, 138-142, 159, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и открытым акционерным обществом «Мостостроительный отряд № 34» (ОГРН <***>, ИНН <***>) на следующих условиях:

1. Открытое акционерное общество «Мостостроительный отряд № 34» (ОГРН

<***>, ИНН <***>) обязуется до 31 мая 2018 года исполнить в

натуре гарантийные обязательства по государственному контракту № 25-13-ф от 23

мая 2013 года «Ремонт искусственных сооружений на действующей сети

автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Путепровод на

км 450 +070 на автомобильной дороге М-55 «Байкал»- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы,

Республика Бурятия» путем выполнения за свой счет мероприятий по устранению

следующих дефектов:

1.1. Протечка и шелушение окраски ПС № 4 на S 10 м2;

1.2. Протечка, выщелачивание и шелушение окраски на ригелях и опорах № 2, 3, 4

на S 120 м2; 1.3. Выщелачивание по фасадным балкам на S 35 м2.

2.Расходы по оплате государственной пошлины по требованию об исполнении

гарантийных обязательств в размере 3 000 рублей возлагаются на ответчика - открытое

акционерное общество «Мостостроительный отряд № 34» (ОГРН <***>, ИНН

<***>). Иск в остальной части удовлетворить частично.

Ходатайство открытого акционерного общества «Мостостроительный отряд № 34» об уменьшении размера неустойки удовлетворить полностью.

Уменьшить размер неустойки, подлежащей взысканию в ответчика, до 3 971 рубля 99 копеек.

Взыскать с открытого акционерного общества «Мостостроительный отряд № 34» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (ОГРН <***>, ИНН <***>): 1) 3 971 рубль 99 копеек неустойки, 2) 83 рубля 51

копейку расходов по государственной пошлине по требованию о взыскании неустойки, 3) 3000 рублей в возмещение расходов по государственной пошлине по мировому соглашению.

Возвратить федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из средств федерального бюджета 3000 руб. в связи с заключением мирового соглашения, 4 916 рублей 49 копеек излишне уплаченной государственной пошлины, перечисленной платежными поручениями № 104031 от 23.12.2017, № 104008 от 23.12.2017, № 104024 от 23.12.2017.

Судебный акт в части утверждения мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжалован в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Решение в остальной части по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

Судья А.И. Хатунова