Резолютивная часть решения от 13 января 2023 г. по делу № А65-31535/2022Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 2140/2023-5952(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-31535/2022 г. Казань 13 января 2023 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить. Взыскать с Исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 126 842 руб. долга, 80 671 руб. 51 коп. неустойки и 7 150 руб. госпошлины. Продолжить начисление неустойки на сумму долга 126 842 руб., начиная с 28.10.2022г. по день фактической оплаты, по ставке 0,1% за каждый день просрочки. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Председательствующий судья Ю.Н. Галеева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 14:16:08 Кому выдана Галеева Юлия Наримановна Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:АО "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан", г. Казань (подробнее)Ответчики:Исполнительный комитет Актанышского муниципального района Республики Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш (подробнее)Судьи дела:Галеева Ю.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
