Резолютивная часть решения от 2 ноября 2022 г. по делу № А27-11894/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-11894/2022
город Кемерово
2 ноября 2022 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово (ОГРН: <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", г. Кемерово (ОГРН: <***>; ИНН <***>)

о взыскании 807 020,15 рублей неустойки, а также неустойки по день фактического исполнения обязательств (с учетом ходатайства об уточнении требований в порядке статьи 49 АПК РФ)

при участии:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 26.10.2022, ФИО3, представитель по доверенности от 1.12.2021

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности от 14.09.2022

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", ОГРН: <***> в пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", ОГРН: <***>, 201 404,01 рублей неустойки, а с 3.11.2022 неустойку по день фактичекского исполнения обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту в размере 1/520 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день уплаты неустойки, от стоимости этапа услуг и (или) работ за каждый день просрочки, а также 1 966,75 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", ОГРН: <***> в доход федерального бюджета 17 112 рублей госпошлины за рассмотрение иска.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья К.В. Козина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.12.2021 4:43:33Кому выдана Козина Ксения Викторовна