СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 сентября 2022 г. по делу № А62-997/2021

Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100099_636783

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 27.09.2022 Дело № А62-997/2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пехтеревой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к областному государственному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании стоимости выполненных работ по государственному контракту от 20.05.2019 в размере 11 467 170,50 рубля,

и по встречному исковому заявлению

областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 3800405,82 рубля, стоимости устранения выявленных недостатков и дефектов, выполненных ответчиком в размере 1 522 860 рублей,

при участии: от ООО «СИКАМ»: ФИО1 – представитель;

от ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»: ФИО2 – представитель, ФИО3 – представитель

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить в части взыскания задолженности по оплате выполненных работ по государственному контракту от 20.05.2019 в размере 10 624 950,5 рубля, в остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить в части взыскания стоимости некачественно выполненных работ в размере 1 522 860 рублей, в части взыскания неустойки в размере 3 746 464,64 рубля, в остальной части встречных исковых требований отказать.

В результате проведенного зачета первоначальных и встречных исковых требований, произведенных судебных расходов:

Взыскать с областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН <***>; ИНН <***>) задолженность по оплате выполненных работ по государственному контракту от 20.05.2019 в размере 5 355 625,86 рубля.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) судебные расходы на проведение судебной экспертизы в размере 15 280 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИКАМ» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 49 347 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А. Печорина