Решение от 17 ноября 2023 г. по делу № А40-145448/2023

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-145448/23-83-816
г. Москва
17 ноября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2023года

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2023 года


Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-816), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ДСК-Производство" (ИНН <***>) к ООО "РКС" (ИНН <***>) о денежных средств в размере 7 694 315,76 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 на основании доверенности № 02-14 от 02.03.2023

от ответчика – ФИО3 на основании доверенности от 05.10.2021, ФИО4 на основании доверенности от 12.01.2023, ФИО5 (Решение № 6 от 02.08.2023, паспорт).



У С Т А Н О В И Л:

ООО "ДСК-Производство" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "РКС" о взыскании договорной неустойки по договору №ДСК-СП/422-21 от 03.09.2021 в размере 7 694 315,76 руб.

До вынесения судом решения по делу истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать с ответчика неустойку по договору №ДСК-СП/422-21 от 03.09.2021 в размере 3 687 622,62 руб. Ходатайство рассмотрено и удовлетворено в порядке ст.49 АПК РФ протокольным определением от 16.11.2023.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что срок выполнения работ по дополнительному соглашению №1 от 25.08.2022 к договору продлен до 31.08.2022, заявил о применении ст.333 ГК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителей сторон, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материала дела между ООО "ДСК-Производство" и ООО "РКС" 03 сентября 2021 года заключен договор на выполнение субподрядных работ № ДСК-СП/422-21 на выполнение полного комплекса работ по устройству монолитных ж/б конструкций и гидроизоляции (далее - Работы) на объекте капитального строительства, расположенном по адресу: Многоэтажное жилое здание №3.1 со встроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка № 3.2. первый этап второй очереди строительства многоэтажной жилой застройки по адресу: <...>.

Стоимость работ по договору, порученных субподрядчику, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 25.08.2022 к договору, составила 409 093 408,23 руб.

В соответствии с условиями договора, изложенными в п. 3.1. и с учетом дополнительного соглашения № 1 от 25.08.2022 к договору, субподрядчик взял на себя обязательства по выполнению порученного ему объема работ в срок до 31 августа 2022 года.

Договором предусмотрена ответственность субподрядчика за несвоевременное выполнение работ.

В соответствии с п. 9.7. договора за срыв сроков начала работ не по вине подрядчика, подрядчик вправе требовать от субподрядчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, начиная с даты, когда должны были начаться работы до момента фактического начала работ, но не более 5 % от суммы по договору

Пунктом 9.8 договора предусмотрено, что за срыв сроков окончания работ не по вине подрядчика, подрядчик вправе требовать от субподрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы не выполненных работ по договора за каждый день просрочки до момента завершения работ по договору.

Согласно 9.8.1 договора за срыв сроков (начальных, конечных, промежуточных), указанных в графике производства работ, не по вине подрядчика, подрядчик вправе требовать от субподрядчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки до момента окончательного выполнения работ.

В связи с несоблюдением обязательств по своевременному выполнению работ, связанным с существенным нарушением сроков выполнения работ, подрядчик считает возможным применить к субподрядчику санкции в виде неустойки, предусмотренной п. 9.8. договора.

05.10.2022 Истцом в адрес ответчика было направлено претензионное требование, зарегистрированное за исходящим № б/н от 28.09.2022, с требованием о выплате договорной неустойки.

В соответствии с претензионным требованием обязанность ответчика по оплате неустойки подлежала исполнению в течение 10 дней с момента получения претензии (18.10.2022 вручено адресату, согласно отчета об отслеживании отправления), однако, претензионные требования до настоящего момента ответчиком не были удовлетворены.

В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств, истцом ответчику начислена неустойка в размере 3 687 622,62 руб. исходя из срока завершения работ по договору и фактического срока завершения конкретного этапа работ.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее. В соответствии с положениями пункта 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего кодекса об отдельных видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

По смыслу статьи 330 ГК РФ неустойка в том числе направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий.

В соответствии со статьей 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Ответчиком заявлено о применении ст.333 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить размер неустойки.

В силу пункта 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 N 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер.

При этом задача суда состоит в устранении явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, компенсационный характер штрафной санкции, которая не может являться способом обогащения, отсутствие вредных последствий допущенного ответчиком нарушения, не повлекшего причинение истцу реальных убытков, суд, признавая превентивный характер ответственности, пришел к обоснованному выводу о возможности применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшении размера начисленной неустойки на 20% до 2 581 335 руб. 83 коп.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине. Госпошлина в размере 20 034 руб., уплаченная по платежному поручению № 2568 от 06.03.2023 года подлежит возврату ООО "ДСК-Производство" из средств федерального бюджета РФ, в связи с уточнением исковых требований.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 329, 330, 333, 702, 708 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 49, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд



Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "РКС" (ИНН <***>) в пользу ООО "ДСК-Производство" (ИНН <***>) неустойку в размере 2 581 335 руб. 83 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 41 438 руб.

В остальной части иска отказать.

Возвратить ООО "ДСК-Производство" (ИНН <***>) из дохода федерального бюджета РФ госпошлину в размере 20 034 руб., уплаченную по платежному поручению № 2568 от 06.03.2023 года.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.П. Сорокин