Резолютивная часть решения от 16 октября 2023 г. по делу № А50-10801/2023Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 100618_4554472 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации г.Пермь 16.10.2023 № А50-10801/2023 по иску акционерного общества "Международный аэропорт "Пермь" (614514, Пермский край, Пермский р-н, п.Сокол, тер. аэропорт "Большое Савино", К. 12, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 11.03.2013, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "КЛИМАТ+" (420029, <...>, офис 310, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 27.07.2021, ИНН: <***>) о расторжении договора подряда, взыскании неустойки Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Расторгнуть договор подряда № 26-19-220522 от 09.01.2023. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КЛИМАТ+" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества "Международный аэропорт "Пермь" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 853 995 руб., судебные расходы на уплату государственной пошлины по иску в размере 21 190 руб. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья М.М. Лаптева Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ПЕРМЬ" (подробнее)Ответчики:ООО "Климат+" (подробнее)Судьи дела:Лаптева М.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
