СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 февраля 2019 г. по делу № А57-18629/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

38/2019-26148(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-18629/2018
город Саратов
12 февраля 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг», г.Саратов (ОГРН <***>, ИНН <***>) к федеральному казенному предприятию «Аэропорт Амдерма», Ненецкий Автономный округ, район Заполярный (ОГРН <***>, ИНН <***>), к Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Москва, к Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Москва, о взыскании 1 390 654 руб. 01 коп.

При участии в заседании:

От истца – ФИО2, представитель по доверенности от 07.06.2018 г. От Росимущества – ФИО3, представитель по доверенности от 11.10.2018 г.

Руководствуясь ст.ст. 110, 150, 151, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с федерального казенного предприятия «Аэропорт Амдерма», а в случае недостаточности денежных средств у федерального казенного предприятия «Аэропорт Амдерма» - с Российской Федерации в лице Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) за счет средств казны Российской Федерации в пользу общества с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг» неустойку по договору подряда от 02.07.2014

г. за период с 03.10.2017 г. по 16.10.2018 г. в размере 250315 руб. 09 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 26907 руб.

Взыскать с Российской Федерации в лице Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) за счет средств казны Российской Федерации в пользу общества с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг» в порядке субсидиарной ответственности задолженность в размере 660462 руб., неустойку за период с 14.06.2016 г. по 02.10.2017 г. в размере 314379 руб. 91 коп. по договору подряда от 02.07.2014 г., взысканные по делу № А57-9998/2017, расходы на оплату услуг представителя в размере 40000 руб., расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 22497 руб. и по апелляционной жалобе в размере 3000 руб., по оплате судебной экспертизы в размере 60000 руб., понесенные по делу № А57-9998/2017, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 40000 руб., понесенные по делу № А57-19433/2016.

Производство по делу в отношении ответчика Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) прекратить.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2018 8:42:16

Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна