Резолютивная часть решения от 24 сентября 2025 г. по делу № А39-3010/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-3010/2025
город Саранск
25 сентября 2025 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Т Плюс"

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Магма-Строй"

об обязании выполнить работы по договору, взыскании 176375руб. 13коп. неустойки по состоянию на 13.03.2025 с дальнейшим её начисление по день фактического исполнения обязательства и понесенные судебные расходы,

при участии представителей: от истца: ФИО2, по доверенности от 07.02.2024 г., от ответчика: ФИО3, по доверенности от 20.09.2025 г.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Магма-Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 45 дней со дня вступления настоящего решения в законную силу в полном объеме выполнить работы, предусмотренные третьим этапом договора подряда № 7L00-FA050/02-011/0108-2023 от 12/07/2023.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Магма-Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>) пользу публичного акционерного общества "Т Плюс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по состоянию на 12.03.2025 в размере 88187руб. 57коп., а начиная с 13.03.2025 по день фактического исполнения обязательства в размере 0,1% от стоимости работ по третьему этапу (254877,33руб.) за каждый день просрочки, судебные расходы на оплату почтовых услуг в размере 76руб., на оплату госпошлины в размере 63819руб.

Установить для общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Магма-Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебную неустойку в пользу публичного акционерного общества "Т Плюс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) на случай неисполнения в установленный срок настоящего решения в размере 1000руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Кшняйкин