Резолютивная часть решения от 2 февраля 2023 г. по делу № А59-5486/2022Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 15_1413381 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А59-5486/2022 г. Южно-Сахалинск 2 февраля 2023 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пономаревой Г.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Золотой Век» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0361300002919000142 от 09.11.2019 «Капитальный ремонт Охинского краеведческого музея» в размере 13 148, 71 рублей, при участии в заседании: от истца – не явились (извещен), от ответчика – не явились (извещен). Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении иска отказать. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области. Электронная подпись действительна. Судья Г.Х. Пономарева Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 28.12.2021 19:25:07 Кому выдана Пономарева Гульнар Хусаиновна Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства городского округа "Охинский" (подробнее)Ответчики:ООО "Золотой век" (подробнее)Судьи дела:Пономарева Г.Х. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
