Резолютивная часть решения от 24 мая 2022 г. по делу № А32-54001/2021Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350035, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 Именем Российской Федерации « Дело № А32-54001/2021 г. Краснодар 24» мая 2022 года Суд в составе судьи Хмелевцевой А.С., Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, В удовлетворении ходатайства непубличного акционерного общества «Славянское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации – отказать. Взыскать с непубличного акционерного общества «Славянское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Веста» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 352 060,50 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 041 рубля. Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 1 месяца с даты его вынесения. Судья А.С. Хмелевцева Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ООО "Веста" (подробнее)Ответчики:НАО "Славянское ДРСУ" (подробнее)Судьи дела:Хмелевцева А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
