Резолютивная часть решения от 25 мая 2020 г. по делу № А71-3262/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А71-3262/2020
г. Ижевск
25 мая 2020 года
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н. рассмотрел без вызова сторон в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению некоммерческой унитарной организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (ул. Песочная, д. 9, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Диалог» (ул. Энгельса, д. 24А, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 378 767 рублей 79 копеек неустойки (штрафа) по договору подряда от 25.06.2018 № 980099.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

удовлетворить ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 142 553 рублей 23 копеек неустойки (штрафа) по договору подряда от 25.06.2018 № 980099.

В удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Диалог» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Диалог» (ул. Энгельса, д. 24А, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу некоммерческой унитарной организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (ул. Песочная, д. 9, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 142 553 рубля 23 копейки неустойки (штрафа) по договору подряда от 25.06.2018 № 980099, 5 277 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить некоммерческой унитарной организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 5 298 рублей 36 копеек государственной пошлины, уплаченной за подачу иска по платежному поручению от 17.03.2020 № 1508.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Удмуртской Республики в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья А.Н. Березина