СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 февраля 2020 г. по делу № А40-191108/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1539_24695639

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва Дело № А40-191108/19-3-1277 03.02.2020г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания Васильевым А.А., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ФГУП «ГВСУ № 12» (125212 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АДМИРАЛА МАКАРОВА ДОМ 6СТРОЕНИЕ 1 , ОГРН: 1027700404346, Дата присвоения ОГРН: 06.11.2002, ИНН: 7704020180)

к ответчику: ООО «СЕВЕРСТРОЙГРУПП» (198095, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ИВАНА ЧЕРНЫХ, ДОМ 31-33, ЛИТЕР Б, КАБИНЕТ 506, ОГРН: 1107847200438, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2010, ИНН: 7816491451)

о взыскании по договору № 37/2015-СП от 13.08.2015 неустойки в размере 257 318 684,90 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 64 829 500,00 руб.

В судебное заседание явились: От истца: Никифоров Е.С. по дов. № 26/12/19-С/144 от 26.12.2019г. диплом, паспорт;

От ответчика: Ренгевич А.В. по дов. № 02 от 09.01.2020 г.; Окунев А.И. по дов. № 03 от 09.01.2020г.,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙГРУПП» (198095, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ИВАНА ЧЕРНЫХ, ДОМ 31-33, ЛИТЕР Б, КАБИНЕТ 506, ОГРН: 1107847200438, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2010, ИНН: 7816491451) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 12» (125212 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АДМИРАЛА МАКАРОВА ДОМ 6СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1027700404346, Дата присвоения ОГРН: 06.11.2002, ИНН: 7704020180) неустойку в размере 182 184 303 (сто восемьдесят два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи триста три) руб. 30 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 64 829 500 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот) руб.

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙГРУПП» (198095, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ИВАНА ЧЕРНЫХ, ДОМ 31-33, ЛИТЕР Б, КАБИНЕТ 506, ОГРН: 1107847200438, Дата присвоения ОГРН: 24.06.2010, ИНН: 7816491451) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в размере 179 784 (сто семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 74 коп.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 12» (125212 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АДМИРАЛА МАКАРОВА ДОМ 6СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1027700404346, Дата

присвоения ОГРН: 06.11.2002, ИНН: 7704020180) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в размере 20 215 (двадцать тысяч двести пятнадцать) руб. 26 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин