Резолютивная часть решения от 14 декабря 2021 г. по делу № А06-8279/2021Арбитражный суд Астраханской области (АС Астраханской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 0220217/2021-90341(2) АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) Дело № А06-8279/2021 г. Астрахань 14 декабря 2021 года Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Егоровой Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области", г. Астрахань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Милен", г. Астрахань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в сумме 52641,15 руб. по контракту № 03252000067190000370001 от 07.05.2019, Руководствуясь статьями 102, 110-112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Милен", г. Астрахань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области", г. Астрахань (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 52641,15 руб. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Милен", г. Астрахань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2106,00 руб. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Астраханской области в течение месяца со дня его принятия. Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru» Судья Т.В. Егорова Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.02.2021 9:36:36 14 декабря 2021 года Кому выдана Егорова Татьяна Валентиновна Суд:АС Астраханской области (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" (подробнее)Ответчики:ООО "МИЛЕН" (подробнее)Судьи дела:Егорова Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
