Резолютивная часть решения от 7 февраля 2023 г. по делу № А40-236513/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1570000043_34705641



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-236513/22-19-1743
г. Москва
07 февраля 2023 г.

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Саяпиной С.О., рассмотрев в судебном заседании дело

по иску АО СК "ГОРИЗОНТ" (ИНН: 2460090600 ОГРН: 1152468033475)

к ответчику ООО "ЭТАЛОН КОМФОРТА" (ИНН: 2721204413 ОГРН: 1132721006736)

о взыскании 13 293 175 руб. 26 коп. неотработанного аванса, 9 247 682 руб. 52 коп. неустойки за просрочку выполнения работ, 77 573 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.09.2022г. по 10.10.2022г., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.10.2022г. до фактического исполнения обязательств,

при участии: от истца: Черноус А.С. по доверенности; от ответчика: не явился, извещен.

РЕШИЛ:


Взыскать с ООО "ЭТАЛОН КОМФОРТА" (ИНН: 2721204413) в пользу АО СК "ГОРИЗОНТ" (ИНН: 2460090600) 13 293 175 руб. 26 коп. неосновательного обогащения, 9 247 682 руб. 52 коп. неустойки, 77 573 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.09.2022г. по 10.10.2022г., с последующим начислением с 11.10.2022 года до даты фактического исполнения обязательства, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 136 362 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: С.В. Подгорная



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

АО Строительная Компания Горизонт (подробнее)
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРИЗОНТ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ЭТАЛОН КОМФОРТА" (подробнее)

Судьи дела:

Подгорная С.В. (судья) (подробнее)