Решение от 25 мая 2023 г. по делу № А75-21438/2022

Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

г. Ханты-Мансийск

«25» мая 2023 г.

Дело № А75-21438/2022



Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2023 г.

В полном объеме решение изготовлено 25 мая 2023 г.


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Сердюкова П.А., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» (625016, <...> Победы, д. 44/2, ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» (625000, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании принять товар и взыскании 2 905 791 руб. 47 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» (628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (660077, <...>, помещ. 266, ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии представителей:

-от общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» – ФИО2 по доверенности от 07.10.2022 (с использованием системы веб-конференции),

-от государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» - ФИО3 по доверенности от 09.01.2023 № 2,

-от бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница», общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» – не явились,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» (далее – ответчик), согласно которому просит:

-обязать осуществить приемку товара в рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 08.12.2021 № 0167200003421006893-360/21к на поставку мебели для офисов и предприятий торговли (шкафов для пищеблока);

-обязать в течение 5 (пяти) дней с момента передачи указанного оборудования подписать акт приема-передачи товара, товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру;

-взыскать оплату в размере 2 905 791 руб. 47 коп.

Наряду с этим, в случае неисполнения решения суда о приемке товара истец просит взыскать, начиная с 6 (шестого) дня с даты передачи оборудования, денежные средства в сумме 341 478 руб. 92 коп. за каждый день неисполнения решения по день его фактического исполнения.

Исковые требования со ссылкой на статьи 157, 308, 309, 310, 327, 396, 454, 484, 486, 513, 514, 526 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы уклонением ответчиком от обязательств по приемке и оплате товара по вышеуказанному контракту.

Определением от 09.02.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница», общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой».

Определением от 03.05.2023 судебное разбирательство по делу отложено на 18.05.2023 на 15 час. 00 мин.

На основании статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит:

1) обязать государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» в течение 5 дней с момента доставки товара осуществить приемку следующего товара по государственному контракту от 08.12.2021 № 0167200003421006893-360/21к:

№
п/п

Наименование и технические характеристики

товара, в т.ч. страна происхождения

Тип,

марка,

модель

Ед.

изм.

Кол-

во


1
Шкаф для одежды металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000003

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Вид товара - Шкаф

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 600

Система запирания ключевого замка - Флажковая Наличие перекладины для вешалок

Количество отделений, шт. - 4

Российская Федерация

-
шт.

6

2

Шкаф для одежды металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000003

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Вид товара - Шкаф

Количество полок, штука - 2

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500 Длина, миллиметр - 600

Система запирания ключевого замка - Флажковая Наличие перекладины для вешалок

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI 304

Количество секций, шт. - 2

Российская Федерация

-
шт.

63


3
Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 1200

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Раздвижные (купе)

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI 304

Задняя стенка изготовлена из нержавеющей стали Российская Федерация

-
шт.

1

4

Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 500

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Распашные

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI

304

Задняя стенка изготовлена из нержавеющей стали Российская Федерация

-
шт.

1

5

Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 800

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Раздвижные (купе)

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI 304

Задняя стенка изготовлена из нержавеющей стали Российская Федерация

-
шт.

6

6

Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 2000

Глубина, миллиметр - 600

Длина, миллиметр - 1200

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Раздвижные (купе)

Материал изготовления нержавеющая сталь Российская Федерация

-
шт.

2

Обязать государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» в течение 5 дней, начиная со дня доставки товара от общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» произвести:

а) проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика

б) оценку соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара;

в) подписание акта приема-передачи Товара, товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры.

В остальной части исковые требования просит оставить неизменными.

Руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает уточнение исковых требований, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования, с учетом их уточнения, поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика с иском не согласился.

Заслушав представителей сторон, изучив доводы иска и отзыва на него, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» (поставщик) и государственным казенным учреждением Тюменской области «Управление капитального строительства» (заказчик) подписан государственный контракт от 08.12.2021 № 0167200003421006893-360/21к на поставку мебели для офисов и предприятий торговли (шкафов для пищеблока) (Идентификационный код закупки № 212720218053572030100106000013101244) (далее – контракт), согласно которому поставщик обязуется осуществить поставку мебели для офисов и предприятий торговли (шкафов для пищеблока) (далее - товар) для объекта капитального строительства: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди)» 1 очередь, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренные контрактом.

В силу пункта 1.2. контракта наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в спецификации (приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 2 905 791 руб. 47 коп., в том числе НДС 20% - 484 298 руб. 58 коп.

Пунктом 2.3. контракта предусмотрено, что цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

В силу пункта 2.6. контракта расчеты между заказчиком и поставщиком производятся не позднее 10 дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара.

Согласно пункту 2.7. контракта оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте. В случае изменения расчетного счета поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

Пунктом 3.1. контракта предусмотрено, что поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...> объект капитального строительства: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди) 1 очередь» момента заключения контракта до 15.12.2021.

В соответствии с пунктами 3.3., 3.4., 3.5., 3.6 контракта приемка товара осуществляется путем передачи поставщиком товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах поставщика. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При отсутствии у заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара заказчик в течение 5 дней с момента доставки товара поставщиком подписывает акт приема-передачи товара, товарную (товарно- транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого товар считается переданным поставщиком заказчику.

Как следует из иска, в соответствии с контрактом часть прав и обязанностей заказчика переданы уполномоченному лицу казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» (далее - технический заказчик), на основании заключенного государственного контракта от 01.01.2020 № 2/20пр на безвозмездное оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. С момента заключения контракта весь документооборот, касающийся контракта, осуществляется между поставщиком и техническим заказчиком.

Истцом осуществлялись переговоры с заказчиком с просьбой сообщить о готовности помещений к поставке товара.

В адрес истца направлено письмо от 28.12.2021 № 1098 о неготовности помещений к приемке оборудования на объект: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди)» 1 очередь. Уведомление о готовности к приемке оборудования будет направлено позднее.

Заказчиком уведомления о готовности помещений в адрес поставщика не направлялись.

19.09.2022 истцом направлено требование о приемке и оплате оборудования. Истцом обозначено, что в случае отказа выполнить требования, компания оставляет за собой право обратиться в арбитражный суд за защитой своих прав и законных интересов. Указанное требование получено ответчиком 22.09.2022, о чем свидетельствует отчет о доставке почтового отправления с идентификатором 62501375011733.

Предусмотренный пунктом 3.1. контракта срок, до которого должен был быть поставлен товар, наступил, истец уведомил ответчика о готовности поставить товар.

Как указывает истец, обществом с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» с целью исполнения обязательств по контракту приобретено оборудование на средства, изъятые из оборота компании, указанный товар находится на хранении на складе.

Полагая уклонение ответчика от приемки оборудования неправомерным, истец обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Спорные правоотношения сторон являются обязательствами поставки для государственных или муниципальных нужд, регламентированные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 484 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

Согласно пункту 4 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения договора.

В силу норм статьи 513 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Пунктом 4 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты такого товара.

Возможность кредитора понудить должника к совершению действий, связанных с исполнением обязательства, вытекает также из общих положений пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ограничение соответствующего права кредитора может быть обусловлено обстоятельствами объективной невозможности исполнения (пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Из указанных норм права следует, что если покупатель в нарушение закона, либо условий договора необоснованно отказывается принять товар продавец вправе потребовать от покупателя принять и оплатить его стоимость.

Соответствующее толкование вытекает как из специальных положений законодательства, регулирующих отношения, связанные с поставкой товара, так и из общих принципов гражданского права, пресекающих возможность извлечения участником гражданского оборота выгоды из своего недобросовестного поведения.

Из пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что при установлении недобросовестного поведения одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения может применить иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, признать условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По условиям контракта, поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...> объект капитального строительства: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди) 1 очередь» с момента заключения контракта до 15.12.2021.

Представленные в материалы дела документы, свидетельствуют о том, что истец принял меры по исполнению предусмотренных договором обязательств по поставке оборудования, известил покупателя о его готовности к передаче, однако ответчик необоснованно уклоняется от приемки товара и его оплаты.

Обстоятельства недобросовестности поставщика при оценке поведения и действий сторон судом не установлены.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о правомерности заявленных требований, с учетом из уточнения.

При этом, доводы ответчика, изложенные в отзыве подлежат отклонению по следующим основаниям.

Так, ответчик полагает, что срок поставки не наступил, в связи с неготовностью помещений.

Однако, как предусмотрено пунктом 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Как установлено контрактами, срок поставки определен конкретной датой - 15.12.2021, что исключает какую-либо двусмысленность.

В силу статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Как отмечено выше, срок поставки определен конкретной датой, что исключает неясность условий контрактов в данной части.

Следовательно, все действия, предшествующие поставке, уже должны быть совершены.

Также, суд обращает внимание, что контрактом не предусмотрена возможность изменения сроков поставки, в зависимости от готовности или неготовности помещений.

Следовательно, срок поставки является строго определенным, в связи с чем его нарушение влечет для поставщика неблагоприятные последствия, предусмотренные, как контрактами, так и соответствующими законодательными актами.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Ответчиком в установленный договором срок и на момент вынесения решения оплата товара не осуществлена.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного, требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 2 905 791 руб. 47 коп. и обязании осуществить приемку товара, являются правомерными и доказанными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требование об обязании в течение 5 дней, начиная со дня доставки товара от общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» произвести:

а) проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика

б) оценку соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара;

в) подписание акта приема-передачи товара, товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры.

В статье 513 Гражданского кодекса предусмотрена обязанность покупателя совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Согласно пункту 1 статьи 469 Гражданского кодекса продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

В пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» разъяснено, что на основании пункта 2 статьи 513 Гражданского кодекса покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота.

На основании изложенного, заявленное истцом требование подлежит удовлетворению.

Также истец просит взыскать на случай неисполнения решения суда в установленный данным решением срок, в размере 341 478 руб. 92 коп. за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с 6 дня с даты передачи оборудования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Таким образом, действующее законодательство, позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд, руководствуясь указанными положениями и разъяснениями, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, пришел к выводу, что заявленный истцом размер 341 478 руб. 92 коп. является чрезмерным.

Исходя из принципа разумности и сохранения баланса интересов сторон, учитывая конкретные обстоятельства дела, суд установил наличие оснований для взыскания денежных средств в сумме 2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда с момента истечения срока, установленного для его добровольного исполнения, по день фактического исполнения решения суда.

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

В силу части 3 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может указать в решении, что истец вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока.

При подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 51 236 руб. 00 коп. (исходя из размера имущественных требований, а также неимущественного), тогда как уплате подлежит 43 529 руб. 00 коп.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса.

Государственная пошлина в размере 7 707 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

На основании статей 110 – 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая удовлетворение иска, суд относит расходы по уплате государственной пошлины в указанном размере на ответчика.

Руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 – 112, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» удовлетворить.

Взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» оплату за товар в размере 2 905 791 руб. 47 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 43 529 руб. 00 коп.

Обязать государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» в рамках исполнения обязательств по государственному контракту на поставку на поставку мебели для офисов и предприятий торговли (шкафов для пищеблока) от 08.12.2021 № 0167200003421006893-360/21к в течение десяти календарных дней осуществить приемку следующего товара:

№
п/п

Наименование и технические характеристики

товара, в т.ч. страна происхождения

Тип,

марка,

модель

Ед.

изм.

Кол-

во


1
Шкаф для одежды металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000003

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Вид товара - Шкаф

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 600

Система запирания ключевого замка - Флажковая Наличие перекладины для вешалок

Количество отделений, шт. - 4

Российская Федерация

-
шт.

6

2

Шкаф для одежды металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000003

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Вид товара - Шкаф

Количество полок, штука - 2

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500 Длина, миллиметр - 600

Система запирания ключевого замка - Флажковая Наличие перекладины для вешалок

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI 304

Количество секций, шт. - 2

Российская Федерация

-
шт.

63


3
Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 1200

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Раздвижные (купе)

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI 304

Задняя стенка изготовлена из нержавеющей стали Российская Федерация

-
шт.

1

4

Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 500

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Распашные

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI

304

Задняя стенка изготовлена из нержавеющей стали Российская Федерация

-
шт.

1

5

Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 1800

Глубина, миллиметр - 500

Длина, миллиметр - 800

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Раздвижные (купе)

Материал каркаса - нержавеющая сталь марки AISI 304

Задняя стенка изготовлена из нержавеющей стали Российская Федерация

-
шт.

6

6

Шкаф хозяйственный металлический

КТРУ 31.01.11.121-00000006

Вид товара - Шкаф для хозяйственного инвентаря

Тип конструкции шкафа - Сборно-разборная

Тип шкафа - Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)

Высота, миллиметр - 2000

Глубина, миллиметр - 600

Длина, миллиметр - 1200

Количество полок, штука - 3

Тип дверей шкафа - Раздвижные (купе)

Материал изготовления нержавеющая сталь Российская Федерация

-
шт.

2

Обязать государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» в течение десяти календарных дней, начиная со дня доставки товара от общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» произвести:

а) проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах поставщика;

б) оценку соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара;

в) подписание акта приема-передачи товара, товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры.

В случае неисполнения решения суда о приемке оборудования в установленный срок взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» денежные средства в сумме 2 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения по день его фактического исполнения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ОФИС-2000» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 707 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению от 09.11.2022 № 1842 на сумму 51 236 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья П.А. Сердюков