Резолютивная часть решения от 30 января 2019 г. по делу № А59-7158/2018

9_844574

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-7158/2018
г. Южно-Сахалинск
30 января 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капительного строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалинский территориальный институт инженерно-строительных изысканий» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 9 432 рублей 50 копеек неустойки по муниципальному контракту от 24.11.2017 № 032-117-17,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2019 года, от ответчика – не явился,

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинский территориальный институт инженерно-строительных изысканий» в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капительного строительства» 9 118 (девять тысяч сто восемнадцать) рублей 08 копеек неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинский территориальный институт инженерно-строительных изысканий» в федеральный бюджет 2000 (две тысячи) рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья О. А. Портнова