Резолютивная часть решения от 6 августа 2018 г. по делу № А78-9602/2018Арбитражный суд Забайкальского края (АС Забайкальского края) Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 14/2018-69072(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А78-9602/2018 г.Чита 06 августа 2018 года Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранит" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения "Служба единого заказчика" Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 368603,95 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 22874,30 руб., всего - 391478,25 руб. В остальной части заявленных требований отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия. Судья М.В. Сталичнова Суд:АС Забайкальского края (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение "Служба единого заказчика" Забайкальского края (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная компания "Гранит" (подробнее)Судьи дела:Сталичнова М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
