Решение от 30 октября 2020 г. по делу № А41-13022/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А41-13022/20
30 октября 2020 года
г.Москва


Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 30 октября 2020 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» к акционерному обществу «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» о взыскании задолженности по договорам подряда,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 28 октября 2020 года,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» (далее – истец, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к акционерному обществу «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (далее – ответчик, АО «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ») о взыскании задолженности по договору подряда № 32902-01 от 25.04.2011 в размере 397 482 555 руб. 90 коп., задолженности по договору подряда № 34 от 01.07.2011 в размере 46 339 596 руб. 21 коп., задолженности по контракту № 1А-11 от 15.01.2015 в размере 1 864 711 руб. 89 коп.

Определением Арбитражного суда Московской области от 23.07.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «НЕОСТРОЙТОРГ».

Определением Арбитражного суда Московской области от 23.07.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (Росфинмониторинг).

Протокольным определением Арбитражного суда Московской области от 08.10.2020 ООО «НЕОСТРОЙТОРГ» исключено из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Ответчик представил отзыв на иск, против удовлетворения заявленных требований возражал, мотивировав тем, что судебный спор может быть урегулирован во внесудебном порядке, в связи с этим он рассчитывает получить рассрочку в исполнении договора.

Третье лицо представило письменные пояснения.

Рассмотрев материалы искового заявления, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Между ЗАО «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (заказчиком) и ООО «НЕОСТРОЙТОРГ» (подрядчиком) заключен договор подряда № 32802-01 от 25.04.2011, согласно условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы капитального характера на объектах ЗАО «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (приложение № 1).

Объем работ определяется сметами, составленными на основании дефектных ведомостей, утвержденными заказчиком (приложение № 2: план проведения капитального ремонта на 2011 год) (п. 1.2 договора).

Стоимость работ определяется по согласованной сметной документации путем составления сметы, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (п. 3.1 договора).

Согласно п. 3.4 договора оплата работ производится поэтапно, с учетом удержания ранее выплаченных авансов, путем перечисления на расчетный счет подрядчика авансовых платежей, в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки выполненных работ и затрат (форма КС-3) за этап выполненных и оплаченных работ. Акты предоставляются заказчику в количестве 2-х экземпляров не позднее 25-го числа отчетного месяца с подтверждением физических объемов выполненных работ заказчиком. Подрядчик предоставляет заказчику счет-фактуру в течение 5-ти банковских дней с момента передачи заказчиком подрядчику оформленных надлежащим образом Акта (форма КС-2) и Справки (форма КС-3).

В соответствии с п. 4.8 договора в течение 5-ти рабочих дней с даты получения от подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ форма КС-2 и справки КС-3, заказчик принимает работы, либо составляет мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня недостатков, сроков их устранения.

В случае отказа заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ либо не направления подрядчику мотивированного отказа от приемки работ в установленные сроки, работа считается выполненной подрядчиком надлежащим образом (п. 4.9 договора).

Во исполнение своих обязательств по договору подрядчик выполнил работы, что подтверждается представленными актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными со стороны заказчика. Претензий по качеству, срокам или объемам выполненных работ от ответчика не поступало.

Задолженность ответчика по договору подряда № 32802-01 от 25.04.2011 составляет 397 482 555 руб. 90 коп.

Между ЗАО «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (заказчиком) и ООО «НЕОСТРОЙТОРГ» (подрядчиком) заключен договор подряда № 34 от 01.07.2011, согласно условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по установке узлов учета электрической энергии на ответвлениях от ВЛ-0,4 кВ на объектах ЗАО «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

Объем работ определяется сметами, утвержденными заказчиком.

Стоимость работ определяется по согласованной сметной документации путем составления сметы, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (п. 3.1 договора).

Согласно п. 3.4 договора оплата работ производится поэтапно, с учетом удержания ранее выплаченных авансов, путем перечисления на расчетный счет подрядчика авансовых платежей, в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки выполненных работ и затрат (форма КС-3) за этап выполненных и оплаченных работ. Акты предоставляются заказчику в количестве 2-х экземпляров не позднее 25-го числа отчетного месяца с подтверждением физических объемов выполненных работ заказчиком. Подрядчик предоставляет заказчику счет-фактуру в течение 5-ти банковских дней с момента передачи заказчиком подрядчику оформленных надлежащим образом Акта (форма КС-2) и Справки (форма КС-3).

В соответствии с п. 4.8 договора в течение 5-ти рабочих дней с даты получения от подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ форма КС-2 и справки КС-3, заказчик принимает работы, либо составляет мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня недостатков, сроков их устранения.

В случае отказа заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ либо не направления подрядчику мотивированного отказа от приемки работ в установленные сроки, работа считается выполненной подрядчиком надлежащим образом (п. 4.9 договора).

Во исполнение своих обязательств по договору подрядчик выполнил работы, что подтверждается представленными актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными со стороны заказчика. Претензий по качеству, срокам или объемам выполненных работ от ответчика не поступало.

Задолженность ответчика по договору подряда № 34 от 01.07.2011 составляет 46 339 596 руб. 21 коп.

Между ЗАО «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (заказчиком) и ООО «НЕОСТРОЙТОРГ» (подрядчиком) заключен контракт № 1А-11 от 15.01.2015, согласно условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика своими и (или) привлеченными силами выполнить полный комплекс работ по реконструкции кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-144 – ТП-728 и воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-157, г. Ногинск, и своевременно сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях контракта.

Общая цена контракта составляет 1 865 000 руб. 00 коп., включая НДС по ставке 18% 284 491 руб. 53 коп.

Согласно п. 2.5.2 контракта расчет за выполненные и принятые заказчиком работы осуществляется в рублях путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 300 дней на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных подрядчиком счетов и счетов-фактур и акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных контактом.

Датой начала работ выполнения работ считается дата подписания контракта (п. 3.1 контракта).

Датой окончания выполнения работ по контракту устанавливается 27 февраля 2015 года (п. 3.21 контракта).

В соответствии с п. 9.7 контракта на стадии сдачи работ подрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать техническому заданию и сметной документации (приложение № 1).

Согласно п. 9.8 контракта заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акта и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных работ смете (приложение № 1). В этом случае заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий смете (приложение № 1).

Во исполнение своих обязательств по договору подрядчик выполнил работы, что подтверждается представленными актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными со стороны заказчика. Претензий по качеству, срокам или объемам выполненных работ от ответчика не поступало.

Задолженность ответчика по контракту № 1А-11 от 15.01.2015 составляет 1 864 711 руб. 89 коп.

01 октября 2018 года между ООО «НЕОСТРОЙТОРГ» (цедентом), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» (цессионарием) и АО «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» (должником) заключен договор № 2/10-2018 уступки прав требования (цессии), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает права (требования денежных средств) по договорам № 34 от 01.07.2011, № 32802 от 25.04.2011, № 1А-11 от 15.01.2015, заключенному между цедентом и АО «БЭС», указанному в п.2.1.1 договора.

Сумма уступаемого права (требования денежных средств) составляет 445 686 863 руб. 99 коп. (приложение № 1 к договору).

Истцом направлена претензия от 10.01.2019 в адрес ответчика с требованием оплатить задолженность. Указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Поскольку оплаты в полном объеме от ответчика не поступило, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из сделок, под которыми статья 153 ГК РФ признает действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из статьи 310 ГК РФ следует, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

В силу п. 1 ст. 389 ГК РФ уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

Согласно п. 2 ст. 389.1 ГК РФ требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Как предусмотрено положениями п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу положений пункта 1 статьи 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Как установлено судом, подрядчиком по спорному договору надлежащим образом исполнены обязательства по выполнению согласованных сторонами работ, что подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Каких-либо возражений относительно качества и сроков выполненных работ, а также относительно размера задолженности от ответчика в материалы дела не поступило.

Кроме того, наличие задолженности за ответчиком подтверждается подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 20.07.2020.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом согласно статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В силу частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает требования истца о взыскании задолженности обоснованными, документально подтверждёнными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлине распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОНОЛИТ» денежные средства в сумме 445 686 863 рубля 99 копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 200 000 рублей, а всего 445 886 863 рубля 99 копеек.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия решения.

Судья Е.В. Дубровская