Резолютивная часть решения от 30 июля 2024 г. по делу № А40-52334/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-52334/24-89-212
г. Москва
30 июля 2024 года
Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи О.А. Акименко при ведении протокола секретарем судебного заседания Голоскоковой Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"(ИНН: <***>) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРОНОС" (ИНН: <***>) о взыскании суммы неосновательного обогащения (неотработанный аванс) в размере 7 671 745,14 руб.; о взыскании суммы задолженности за оказанные генподрядные услуги в размере 596 521,86 руб.; о взыскании суммы процентов по ст. 823 ГК РФ за период с 04.10.2022 по 15.11.2023 в размере 2 519 146,63 руб.; о взыскании суммы процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 12.12.2023 по 20.12.2023 в размере 29 005,50 руб. Продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ на сумму основного долга 7 671 745,14 руб. с 21.12.2023 по день фактической уплаты ответчиком этих средств истцу; о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 7 308 416,86 руб.; о взыскании суммы неустойки за нарушение срока предоставления обеспечения в размере 4 016 767,11 руб. по Договору субподряда от 05.09.2022 № 1759/2022.

при участии: от истца: ФИО1 по дов. от 13.07.2022 г.; от ответчика: ФИО2 по должности;

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРОНОС" (ИНН: <***>) в пользу ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"(ИНН: <***>) аванс в размере 7 671 745,14 руб., задолженность за генподрядные услуги в размере 596 521,86 руб., проценты за пользование чужими

денежными средствами в размере 29 005,50 руб., с 21.12.2023 г. по день фактической оплаты на сумму 7 671 745,14 руб. по ставке ЦБ РФ на день оплаты.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРОНОС" (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 64 486 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.А. Акименко