СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 мая 2021 г. по делу № А40-68784/2021

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

14_28771867

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-68784/21-14-491
г. Москва
21 мая 2021 года
Арбитражный суд города Москвы в составе

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрев дело по иску ООО ПСП "КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ" (КИН). (ОГРН <***>)

к ответчику АО "ГНПП "РЕГИОН" (ОГРН <***>) о взыскании 18 483 982, 79 руб.

в судебное заседание явились: от истца – ФИО1 по доверенности от 13.06.2019г.

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 05.07.2018г.

РЕШИЛ:

Снизить размер примененной АО "ГНПП "РЕГИОН" (ОГРН <***>) к ООО ПСП "КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ" (КИН). (ОГРН <***>) неустойки по договору строительного подряда № 36/06-460 от 29.06.2018г. до размера 20 524 261,98руб.

Взыскать с АО "ГНПП "РЕГИОН" (ОГРН <***>) в пользу ООО ПСП "КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ" (КИН). (ОГРН <***>) 13 496,67руб. – неустойки и 2 000руб. – государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Судья: О.В. Лихачева