СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 апреля 2024 г. по делу № А59-7651/2023

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

9_1671862

Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-7651/2023
11 апреля 2024 года
город Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Косенковой О. А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Лига ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании аванса в размере 1 808 562 рубля 08 копеек по договору подряда от 18.03.2022 № САХ-22/0293, неустойки за период с 31.12.2022 по 27.07.2023 в размере 9 559 095 рублей 28 копеек,

при участии представителей:

от истца – ФИО1 по доверенности от 22.01.2024 года, личность удостоверена, копия диплома представлена,

от ответчика - ФИО2 по доверенности от 16.01.2024 года, личность удостоверена, копия диплома представлена,

Руководствуясь статьями 49, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

принять уточнение истцом иска о взыскании с ответчика 1 808 562,08 рублей задолженности и 16 272 397, 63 рублей пени по состоянию на 18.03.2024 года.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лига ДВ» в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1 808 562 рубля 08 копеек неотработанного аванса по договору подряда от 18.03.2022 № САХ-22/0293, 6 000 000 рублей неустойки за период с 31.12.2022 по 18.03.2024 года, 80 000 рублей судебные расходы по оплате государственной пошлины, а всего 7 888 562 (семь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 08 копеек.

В остальной части в иске отказать.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Решение сторонам не направлять. Судья О.А. Портнова