Резолютивная часть решения от 9 августа 2023 г. по делу № А41-724/2023

64_14342109

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А41-724/23
09 августа 2023 года
г. Москва


Арбитражный суд в составе: председательствующего – судьи Арешкиной И.Д., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леоновым С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ОГРН:1077763217894, ИНН:7721604869) к обществу с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой» (ОГРН:1087746547547, ИНН:7737530549) о взыскании 1 593 342 637, 45 руб.,

при участии в заседании:

от истца – ФИО1 по дов. от 19.12.2022 № Д-220, паспорт, диплом, от ответчика – не явился, извещен

Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 17.05.2018 № 16/АМР-ОРУ/ОП/18-51:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 29.11.2019 по 31.03.2022 в

размере 156 989 437,09 руб.;

- неосновательное обогащение в размере 23 925 810,65 руб.;

- пени за пользование авансом за период с 11.10.2019 по 31.03.2022 в размере 21 849

430,69 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 02.10.2022 по

20.11.2022 в размере 245 813,12 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.11.2022 по

день фактического возврата неосновательного обогащения в размере 23 925 810,65 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 26.03.2019 № 16/АМР-ОРУ/ОП/19-288:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.10.2019 по 31.03.2022 в

размере 121 888 989,21 руб.;

- неосновательное обогащение в размере 38 786 778,00 руб.;

- пени за пользование авансом за период с 04.07.2019 по 31.03.2022 в размере 40 293

768,90 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 02.10.2022 по

20.11.2022 в размере 398 494,29 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.11.2022 по

день фактического возврата неосновательного обогащения в размере 38 786 778,00 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 17.09.2018 № 16/АМР-ПП/18-16:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 30.11.2018 по 31.03.2022 в

размере 216 564 376,15 руб.; - неосновательное обогащение в размере 3 527 536,06 руб.;

- пени за пользование авансом за период с 14.02.2019 по 31.03.2022 в размере 6 601

102,13 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 02.10.2022 по

20.11.2022 в размере 36 241,81 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.11.2022 по

день фактического возврата неосновательного обогащения в размере 3 527 536,06 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 19.09.2018 № 16/АМР-ПП/19-46:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период за период с 15.11.2019 по

30.06.2020 в размере 15 985 830,13 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 15.03.2019 № 16/АМР-ОП/19-2:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 05.06.2020 по 30.11.2021 в

размере 229 362 931,23 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 04.07.2019 № 16/АМР-ОП/19-165:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 30.08.2020 по 31.03.2022 в

размере 336 493 805,99 руб.;

- неосновательное обогащение в размере 12 792 045,21 руб.;

- пени за пользование авансом за период с 14.05.2020 по 31.03.2022 в размере 17 332

576,60 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 02.10.2022 по

20.11.2022 в размере 131 425,12 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.11.2022 по

день фактического возврата неосновательного обогащения в размере 12 792 045,21 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 04.09.2019 № 16/АМР-ОП/19-312:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 30.06.2020 по 31.03.2022 в

размере 119 309 802,16 руб.;

- неосновательное обогащение в размере 40 080 778,74 руб.;

- пени за пользование авансом за период с 03.10.2019 по 31.03.2022 в размере 38 095

566,51 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 02.10.2022 по

20.11.2022 в размере 411 788,82 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.11.2022 по

день фактического возврата неосновательного обогащения в размере 40 080 778,74 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» по договору

субподряда от 23.08.2018 № 16/АМР-ОРУ/ОП/18-54:

- пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 31.12.2018 по 30.12.2021 в

размере 152 238 308,84 руб.

Взыскать с ООО «ЭлитСтрой» в пользу АО «ТЭК Мосэнерго» расходы по уплате

государственной пошлины в размере 200 000,00 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в

месячный срок со дня принятия.

Судья И.Д. Арешкина